/ Ушинского 3а. 2-й этап строительства» по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Луначарского 177б, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Перечень работ их объем и стоимость определены сторонами в сметах на устройство электроосвещения и силового электрооборудования (приложения № 1 и 2 к договору). Стоимость работ по договору согласно сметам на устройство электроосвещения и силового электрооборудования (приложение № 1 и 2) составляет 11 804 917 рублей 80 копеек ( без НДС в связи с применением УСН ) (пункт 2.1 договора). Срок окончания работ – 30.04.2021 (пункт 3.1 договора, график производства работ (приложении № 4)). За нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных графиком производства работ (или договором), заказчик вправе требовать от подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки (пункт 6.2. договора). 28 апреля 2021 года компания направила обществу письмо с отказом от исполнения договора в связи с отсутствием строительной готовности объекта
в Камчатском крае, Елизовский район, с. Паратунка, ул. Речная, 7, согласно утвержденным заказчиком планам, проектам, сметам, включая возможные дополнительные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения договора. Цена договора рассчитывается из стоимости работ, механизмов и определяется на основании утвержденных заказчиком смет (приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7), а также материалов заказчика; сметная стоимость договора составляет 58 000 000 руб., без НДС в связи с применением УСН , без материалов (пункты 2.1, 2.2 договора). Платежи осуществляются заказчиком согласно выставленным счетам и на основании подписанных КС-2 и КС-3 и не реже 1 раз в месяц; оплата счетов подрядчика производится течение 5 рабочих дней с даты выставления счетов (пункт 3.3 договора). Подрядчик выполнял работы до 04.09.2019, поскольку после заказчик заменил замки на складских помещениях в подотчете истца, запретил доступ работникам подрядчика на территорию объекта. ООО «Транссервис» полагая, что действия ООО
Елизовский район, с. Паратyнка, ул. Речная, 7, согласно утвержденных заказчиком планов, проектов, смет, включая возможные дополнительные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета настоящего договора. Цена рассчитывается из стоимости, работ, механизмов и определяется на основании утвержденных Заказчиком смет (приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7), а также материалов заказчика (пункт 2.1 договора). Сметная стоимость составляет 58 000 000 руб., без НДС в связи с применением УСН , без материалов (пункт 2.2 договора). Сметная стоимость, а также сроки производства работ могут изменяться исходя из изменения стоимости материала, его качества и сроков поставки, а также по согласованию сторон. Изменение стоимости работ согласовывается дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами (пункт 2.3 договора). Платежи оплачиваются заказчиком согласно выставленным счетам на основании подписанных актов КС-2 и КС-3 и не реже 1 раз в месяц (пункт 3.3 договора). Оплата счетов подрядчика за выполненные работы
строительство и ввод объекта в эксплуатацию на объекте – Камчатский край, Елизовский район, с. Паратунка, вблизи ул. Речная 7, на земельном участке с кадастровым № 41:05:0101099:1709 в соответствии с условиями договора, а заказчик обязался принять результат и оплатить стоимость выполненных работ. Требования заказчика к выполняемым проектировочным работам определяются техническим заданием и действующими строительными нормативами. Стоимость работ по соглашению согласована сторонами в разделе 2 договора и составляет 483 404 рубля 51 копейку без НДС, в связи с применением УСН . Оплата выполненных работ в соответствии с пунктами 2.2.1, 2.2. договора производится на условиях авансирования в размере 60% стоимости работ по договору в течение 5 банковских дней со дня подписания соглашения, окончательный расчет в размере 40% от стоимости работ оплачивается заказчиком в течение 10 банковских дней со дня приемки заказчиком результата работ. Сроки выполнения работ и порядок их сдачи-приемки согласованы сторонами в разделах 3, 4 договора. Пунктом 6.2 договора определено, что
указав, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ИП Сафоновым В.И. заключен договор аренды нежилого помещения № с пристройкой, общей площадью 651, 4 кв.м., находящегося по адресу: <адрес>, р.<адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Сафонов В.И. прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. В соответствии с условиями п.п.5.5. договора аренды, ответчик принял на себя обязательства по ежемесячной оплате, в срок не позднее 03 числа расчетного месяца, арендной платы, состоящей из базовой части в размере 32 570 рублей ( без НДС в связи с применением УСН ), а также переменной части – состоящей из затрат на коммунальные услуги, фактически потребленные арендатором в период аренды. За период с ДД.ММ.ГГГГ ответчиком было уплачено по договору аренды № только суммы в размере 5 977 рублей 09 копеек, более в нарушение условий договора оплата арендной платы и оплата фактически потребленных коммунальных услуг арендатором не производилась, таким образом, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, задолженность оплате арендной платы составила 157 089 рублей 91 копейка,
а заказчик оплачивает выполненные надлежащим образом работы в размере и сроки, установленные контрактом. Общий срок выполнения работ (включая срок на поставку необходимых материалов, изделий) - с даты, следующей за датой заключения контракта до ____ г. (пункты 1.1, 3.1 контракта № ___). Согласно пункту 2.1 контракта № ___ цена работ в соответствии со сметой (приложение № 4 к контракту) и локальной сметой (приложение № 5 к контракту) по контракту составляет ___ рублей без НДС (в связи с применением УСН ) и включает все затраты подрядчика на поставку, транспортировку материалов, изделий, оборудования, необходимых для выполнения работ, стоимость работ (в т.ч. по устранению недоделок и дефектов выявленных в процессе эксплуатации объекта), материалов, изделий, оборудования, транспортных услуг, расходы на страхование, уплату всех налогов и сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи, возникающие у подрядчика в рамках исполнения контракта. Порядок расчетов и условия платежа приведены в разделе 4 контракта, в том числе согласно пунктам
и выполненные подрядчиком работы и оплатить их в порядке и на условиях, определенных договором. Подрядчик обязался приступить к выполнению своих обязательств с момента поступления денежных средств наличным расчетом подрядчику в качестве оплаты. Подрядчик взял на себя обязательство изготовить товар в течение 10 рабочих дней, начиная с первого рабочего дня, следующего за днем поступления предоплаты от заказчика, что следует из содержания п.2.3. договора. Общая стоимость работ по договору составила 49 900 руб. без НДС в связи с применением УСН (п.3.1 договора). Оплата за жалюзи была произведена Шалашниковым А.Е. в полном объеме 13 апреля 2020г., что подтверждается имеющимся в материалах дела чеком по операции «Сбербанк онлайн» от 13.04.2020г. о переводе денежных средств в сумме 49 900 руб. с карты истца на карту ответчика ИП Кравец Н.А с отметкой банка о выполнении платежа (л.д.20). Таким образом, судом установлено, что свои обязательства об оплате товара истцом выполнены в полном объеме. Из материалов дела
с условиями договора (п. 6.1 договора аренды). Согласно подп. 2.2 договора аренды Арендатор обязался принять нежилое помещение во временное владение и пользование, а также своевременно и надлежащим образом вносить арендную плату и выполнять другие обязательства, предусмотренные договором. Пунктом 9 договора аренды предусмотрены платежи и порядок расчетов, согласно подп. 9.1 за пользование помещением и местами общего пользования установлена арендная плата за месяц в виде фиксированного платежа в сумме 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, без НДС (в связи с применением УСН ), и суммы переменного платежа, определяемого на основании показаний счетчиков электрической энергии, приборов учета ХВС, канализации. Нежилое помещение передано ООО «УК «Меркурий» ИП Ворониной М.М. 06.03.2019 по передаточному акту, а 31.03.2020 по акту возврата возвращено Арендодателю. Согласно представленному в материалы дела акту сверки взаимных расчетов за период январь 2020 - апрель 2020 между ООО «УК «Меркурий» и ИП Ворониной М.М., у ответчика перед истцом имеется задолженность по арендной плате в размере
необходимых нормативных актов, выбрать наиболее оптимальный план по достижению цели настоящего договора на оказание юридических услуг, указанной в разделе 1 настоящего договора. Согласно п. 2.2.4 договора заказчик обязан оплатить юридические услуги, указанные в п. 1.2 договора в порядке и сроки, установленные разделом 3 договора. После выполнения исполнителем обязательств, указанных в п. 1.2 настоящего договора, подписать акт об оказании юридических услуг. В соответствии с п.3.1 договора стоимость услуг составляет 43 000 руб. без НДС в связи с применением УСН и выплачивается заказчиком следующие срока: 33000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ Заказчик вносит предварительную оплату в размере 10 000 руб. Согласно п. 5 договора исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания юридических услуг указанных в настоящем договоре. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с
