Дело № 2-708 /2016
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
гор. Советск 09 декабря 2016 года
Советский районный суд Кировской области в составе председательствующей судьи Терентьевой Ю.Н. при секретаре Тиуновой Н.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «УК «Лесхоз» к Карташеву С.В. о взыскании суммы неустойки,
у с т а н о в и л:
ООО «УК «Лесхоз» обратился к Карташеву С.В. с иском о взыскании неустойки, указав, что между ним и ответчиком, выступающим в качестве подрядчика, заключён договор на выполнение отвода и таксации лесосек, лесохозяйственных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ответчик обязался по заданию ООО «УК «Лесхоз» выполнить отвод и таксацию лесосек и лесохозяйственные работы в объёме и в сроки – согласно календарному плану работ (Приложение №), договору аренды лесного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, проекту освоения лесов, а ООО «УК «Лесхоз» обязался принять и произвести оплату выполненных работ, согласно условиям договора (п.1.1 договора). По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ответчиком не выполнены следующие виды работ: проведение ОСВ, объёмом 21,2 га (срок выполнения июнь-сентябрь 2015 года); проведение ПРЧ, объёмом 26,7 га (срок выполнения июнь-сентябрь 2015 года); подготовка почвы под лесные культуры текущего года, объёмом 29 га (срок выполнения май 2015 года); подготовка почвы под лесные культуры будущего года, объёмом 29 га (срок выполнения сентябрь-ноябрь 2015 года); создание лесных культур, объёмом 29 га, (срок выполнения май-сентябрь 2015 года); уход за лесными культурами, объёмом 174 га (срок выполнения июнь-сентябрь 2015 года); сохранения подроста, объёмом 61,5 га (срок выполнения сентябрь-октябрь 2015 года); минерализация почвы, объёмом 27,4 га (срок выполнения сентябрь-октябрь 2015 года); естественное лесозаращивание, объёмом 27,7 га (срок выполнения сентябрь-октябрь 2015 года); ввод молодняков в категорию ценных лесных насаждений, объёмом 118 га (октябрь 2015 года); реконструкция дорог п/п назначения, - 2,2 км (срок - август 2015 года); устройства минерализованных полос - 8 км (срок - июнь 2015 года); уход за минерализованными полосами - 16 км (срок - июнь 2015 года); изготовление и установка аншлагов – 4 шт. (срок – май 2015 года); последующее содержание (установка) аншлагов – 12 шт. (срок – май-июнь 2015 года); последующее содержание шлагбаумов – 5 шт. (срок- июнь 2015 года); устройство мест отдыха в лесу – 2 шт. (срок – июнь 2015 года); последующее содержание мест отдыха в лесу – 6 шт. (срок – июнь 2015 года); ремонт мостов – 1 шт. (срок – июль 2015 года); проведение мониторинга пожарной опасности в лесах (патрулирование), объём – 43 150 га, (срок – июнь-август 2015 года); наём временных пожарных сторожей – 2 человека (срок – апрель 2015 года); создание и содержание ПССП – 3 шт. (срок – апрель 2015 года); создание ДПД на пожароопасный сезон – 3 шт., 21 человек (срок – апрель 2015 года); создание запасов ГСМ – 4,3 тон (срок - апрель 2015 года); изготовление и установка гнездовий – 25 шт. (срок – июнь 2015 года); огораживание муравейников – 15 шт. (срок – июнь 2015 года); наблюдение за сан.лесопатологическим состоянием лесных насаждений, объём – 43150 га (сентябрь-октябрь 2015 года); лесопатологические обследования, объём 20 га (сентябрь-октябрь 2015 года). Согласно п. 4.3 договора в случае нарушения подрядчиком установленных договором объёмов и сроков выполнения работ, подрядчик уплачивает неустойку согласно приложению № к договору. За невыполнение установленных договором объёмов работ ответчику была начислена неустойка в следующем размере: проведение ОСВ, объёмом 21,2 га – цена <данные изъяты> рублей, сумма неустойки – <данные изъяты> рублей; проведение ПРЧ, объёмом 26,7 га, цена <данные изъяты> рублей, сумма неустойки – <данные изъяты> рублей; подготовка почвы под лесные культуры текущего года, объёмом 29 га, цена <данные изъяты> рублей, сумма неустойки – <данные изъяты> рублей; подготовка почвы под лесные культуры будущего года, объёмом 29 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; создание лесных культур, объёмом 29 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; уход за лесными культурами, объёмом 174 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; сохранение подроста, объёмом 61,5 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; минерализация почвы, объёмом 27,4 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; естественное лесозаращивание, объёмом 27,7 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка <данные изъяты> рублей; ввод молодняков в категорию ценных лесных насаждений, объёмом 118 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; реконструкция дорог п/п назначения, - 2,2 км, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; устройство минерализованных полос - 8 км, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; уход за минерализованными полосами - 16 км, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; изготовление и установка аншлагов – 4 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; последующее содержание (установка) аншлагов – 12 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; последующее содержание шлагбаумов – 5 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; устройство мест отдыха в лесу – 2 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; последующее содержание мест отдыха в лесу – 6 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; ремонт мостов – 1 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; проведение мониторинга пожарной опасности в лесах (патрулирование), объём – 43 150 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; наём временных пожарных сторожей – 2 человека, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; создание и содержание ПССП – 3 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; создание ДПД на пожароопасный сезон – 3 шт., 21 человек, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; создание запасов ГСМ – 4,3 тонн, цена – <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; изготовление и установка гнездовий – 25 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка <данные изъяты> рублей; огораживание муравейников – 15 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей, лесопатологические обследования, объём 20 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей. Итого, размер неустойки составляет <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями договора ответчику направлена претензия от ДД.ММ.ГГГГ№ об оплате неустойки. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРИП внесена запись о прекращении ответчиком деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Просит взыскать с Карташева С.В. в пользу ООО «УК «Лесхоз» неустойку в сумме <данные изъяты> рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере <данные изъяты>.
В судебном заседании представитель истца - ООО «УК «Лесхоз» Меринова И.В. заявленные требования поддержала в полном объеме. Пояснила, что после заключения договора подряда ответчик никаких действий по его выполнению не совершал. Также им не заявлялось ходатайств о переносе сроков выполнения конкретных работ. Своего бездействия Карташев С.В. им никак не объяснил и связаться с ним до обращения в суд не удалось. Согласна на вынесение заочного решения.
Ответчик Карташев С.В. в судебное заседание не явился, о времени рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом. Он не заявил ходатайств об отложении дела или рассмотрении в его отсутствие, поэтому суд, учитывая согласие истца, определил рассмотреть дело в порядке заочного производства.
Заслушав истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему:
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
В соответствии со 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ИП Карташевым С.В. (подрядчик) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания» (заказчик) заключён договор подряда, в соответствии с которым ИП Карташев С.В. принял на себя обязательство выполнить отвод и таксацию лесосек и лесохозяйственные работы в объёме и в сроки – согласно календарному плану работ (приложение №), договору аренды лесного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, проекту освоения лесов, а заказчик обязуется принять и произвести оплату выполненных работ, согласно условий настоящего договора.
Приложением № утверждены объёмы и сроки выполнения ИП Карташевым С.В. лесохозяйственных работ, в том числе, проведение ОСВ, объёмом 21,2 га (срок выполнения июнь-сентябрь 2015 года); проведение ПРЧ, объёмом 26,7 га (срок выполнения июнь-сентябрь 2015 года); подготовка почвы под лесные культуры текущего года, объёмом 29 га (срок выполнения май 2015 года); подготовка почвы под лесные культуры будущего года, объёмом 29 га (срок выполнения сентябрь-ноябрь 2015 года); создание лесных культур, объёмом 29 га, (срок выполнения май-сентябрь 2015 года); уход за лесными культурами, объёмом 174 га (срок выполнения июнь-сентябрь 2015 года); сохранения подроста, объёмом 61,5 га (срок выполнения сентябрь-октябрь 2015 года); минерализация почвы, объёмом 27,4 га (срок выполнения сентябрь-октябрь 2015 года); естественное лесозаращивание, объёмом 27,7 га (срок выполнения сентябрь-октябрь 2015 года); ввод молодняков в категорию ценных лесных насаждений, объёмом 118 га (октябрь 2015 года); реконструкция дорог п/п назначения, - 2,2 км (срок - август 2015 года); устройства минерализованных полос - 8 км (срок - июнь 2015 года); уход за минерализованными полосами - 16 км (срок - июнь 2015 года); изготовление и установка аншлагов – 4 шт. (срок – май 2015 года); последующее содержание (установка) аншлагов – 12 шт. (срок – май-июнь 2015 года); последующее содержание шлагбаумов – 5 шт. (срок- июнь 2015 года); устройство мест отдыха в лесу – 2 шт. (срок – июнь 2015 года); последующее содержание мест отдыха в лесу – 6 шт. (срок – июнь 2015 года); ремонт мостов – 1 шт. (срок – июль 2015 года); проведение мониторинга пожарной опасности в лесах (патрулирование), объём – 43 150 га, (срок – июнь-август 2015 года); наём временных пожарных сторожей – 2 человека (срок – апрель 2015 года); создание и содержание ПССП – 3 шт. (срок – апрель 2015 года); создание ДПД на пожароопасный сезон – 3 шт., 21 человек (срок – апрель 2015 года); создание запасов ГСМ – 4,3 тон (срок - апрель 2015 года); изготовление и установка гнездовий – 25 шт. (срок – июнь 2015 года); огораживание муравейников – 15 шт. (срок – июнь 2015 года); наблюдение за сан.лесопатологическим состоянием лесных насаждений, объём – 43150 га (сентябрь-октябрь 2015 года); лесопатологические обследования, объём 20 га (сентябрь-октябрь 2015 года).
Пунктом 4.1 Договора предусмотрено, что в случае нарушения подрядчиком установленных настоящим договором объёмов и сроков выполнения работ, согласно календарному плану работ (Приложение №), подрядчик уплачивает неустойку, согласно приложению № к настоящему договору.
Приложением № к указанному договору предусмотрены следующие размеры неустойки: уход за лесом, не связанный с заготовкой древесины (осветления и прочистки) <данные изъяты> рублей за 1 га; подготовка почвы под лесные культуры – <данные изъяты> рублей за 1 га; посадка лесных культур – <данные изъяты> рублей за 1 га; уход за лесными культурами – <данные изъяты> рублей за 1 га; устройство и уход за противопожарными разрывами – <данные изъяты> рублей за 1 км.; перевод в покрытую лесом площадь – <данные изъяты> рублей за 1 га; строительство и реконструкция дорог противопожарного назначения – <данные изъяты> рублей за 1 км.; создание и содержание пунктов сосредоточения пожарного инвентаря – <данные изъяты> рублей за 1 шт.; создание и содержание добровольной пожарной дружины – <данные изъяты> рублей за 1 шт.; создание запасов ГСМ – <данные изъяты> рублей за 1 т.; уход за минерализованными полосами – <данные изъяты> рублей за 1 км.; устройство минерализованных полос – <данные изъяты> рублей за 1 км.; установка (содержание) аншлагов, постоянных стендов – <данные изъяты> рублей за 1 шт.; установка (содержание) шлагбаумов – <данные изъяты> рублей за 1 шт.; устройство (содержание) мест отдыха – <данные изъяты> рублей за 1 шт.; наём временных пожарных сторожей – <данные изъяты> рублей за 1 человека в месяц; строительство и ремонт мостов – <данные изъяты> рублей за 1 шт.; строительство и содержание противопожарных водоёмов – <данные изъяты> рублей за 1 шт.; лесопатологические обследования – <данные изъяты> рублей за 1 га; проведение мониторинга пожарной опасности в лесах (патрулирование) – <данные изъяты> рублей за 1 га; наёмные биотехнические мероприятия: выкладка ловчих деревьев – <данные изъяты> рублей за 1 кв. метр; изготовление и установка гнездовий (ремонт гнездовий) – <данные изъяты> рублей за 1 шт.; огораживание и расселение муравейников – <данные изъяты> рублей за 1 шт.; почвенные раскопки на заражённость хрущем при посадке сосны – <данные изъяты> рублей за 1 шт. ям; уборка захламлённости насаждений – <данные изъяты> рублей за 1 га; разрубка и расчистка квартальных просек – <данные изъяты> рублей за 1 км.; содействие естественному возобновлению леса – <данные изъяты> рублей за 1 га; отвод и таксация лесосек по декларированию следующего (текущего) года – <данные изъяты> рублей за 1 кв. метр.
Представленными суду материалами подтверждается, что в установленные договором сроки соответствующие объёмы работ ИП Карташевым С.В. не выполнены.
ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРИП внесена запись о прекращении Карташевым С.В. деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
В связи с нарушением условий договора ответчику была начислена неустойка в следующем размере: проведение ОСВ, объёмом 21,2 га – цена <данные изъяты> рублей, сумма неустойки – <данные изъяты> рублей; проведение ПРЧ, объёмом 26,7 га, цена <данные изъяты> рублей, сумма неустойки – <данные изъяты> рублей; подготовка почвы под лесные культуры текущего года, объёмом 29 га, цена <данные изъяты> рублей, сумма неустойки – <данные изъяты> рублей; подготовка почвы под лесные культуры будущего года, объёмом 29 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; создание лесных культур, объёмом 29 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; уход за лесными культурами, объёмом 174 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; сохранение подроста, объёмом 61,5 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; минерализация почвы, объёмом 27,4 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; естественное лесозаращивание, объёмом 27,7 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка <данные изъяты> рублей; ввод молодняков в категорию ценных лесных насаждений, объёмом 118 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; реконструкция дорог п/п назначения, - 2,2 км, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; устройство минерализованных полос - 8 км, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; уход за минерализованными полосами - 16 км, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; изготовление и установка аншлагов – 4 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; последующее содержание (установка) аншлагов – 12 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; последующее содержание шлагбаумов – 5 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; устройство мест отдыха в лесу – 2 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; последующее содержание мест отдыха в лесу – 6 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; ремонт мостов – 1 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; проведение мониторинга пожарной опасности в лесах (патрулирование), объём – 43 150 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; наём временных пожарных сторожей – 2 человека, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; создание и содержание ПССП – 3 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; создание ДПД на пожароопасный сезон – 3 шт., 21 человек, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; создание запасов ГСМ – 4,3 тонн, цена – <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей; изготовление и установка гнездовий – 25 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка <данные изъяты> рублей; огораживание муравейников – 15 шт., цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей, лесопатологические обследования, объём 20 га, цена <данные изъяты> рублей, неустойка – <данные изъяты> рублей, итого <данные изъяты> рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условием договора (п. 9.1), истец направил ответчику претензию об уплате неустойки в заявленном размере, которая осталась без ответа.
Поскольку нарушение подрядчиком Карташёвым С.В. принятого на себя обязательства судом установлено, исковые требования ООО «УК «Лесхоз» о взыскании с него договорной неустойки в заявленном размере являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объёме.
Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить другой стороне все понесённые по делу расходы, в число которых включаются расходы по уплате государственной пошлины.
Поэтому с Карташева С.В. в пользу истца подлежит взысканию <данные изъяты>, уплаченные при подаче искового заявления.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199, 235 ГПК РФ, суд
р е ш и л:
Исковые требования ООО «Лесохозяйственная управляющая компания» (ООО «УК «Лесхоз») удовлетворить.
Взыскать с Карташева С.В. в пользу ООО «УК «Лесхоз» договорную неустойку в размере <данные изъяты> рублей, а также <данные изъяты> - возмещение расходов по уплате госпошлины, всего <данные изъяты>.
Разъяснить Карташеву С.В. право в течение семи дней со дня получения копии настоящего решения подать в Советский районный суд заявление об его отмене.
Решение может быть обжаловано сторонами в месячный срок по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в его удовлетворении.
Судья Ю.Н. Терентьева
