ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
06 апреля 2021 года город Кузнецк
Кузнецкий районный суд Пензенской области в составе:
председательствующего судьи Себряевой Н.А.,
при секретаре Литвинчук Е.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Кузнецке Пензенской области гражданское дело УИД 58RS0017-01-2020-003411-92 по исковому заявлению Шефер А.В. к Акционерному обществу «Возрождение» о взыскании стоимости выполненных работ по контракту, в том числе удержанной в качестве обеспечения исполнения обязательств, судебных расходов,
УСТАНОВИЛ:
Шефер А.В. обратился в суд с иском к АО «Возрождение» о взыскании стоимости выполненных работ по контракту, в том числе удержанной в качестве обеспечения исполнения обязательств, судебных расходов, указав на то, что в декабре 2017 года между АО «Возрождение» и ООО «<данные изъяты>» (далее – Субподрядчик) заключен Контракт № на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «<данные изъяты>» при реализации Программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта.
Согласно условиям данного Контракта, Субподрядчик обязан произвести данные работы по поручению Генподрядчика по объектам плана ТПР Программы ТПР и КР ООО «<данные изъяты>» 2018-2019 г.г. на участке <данные изъяты>.
Стоимость работ определена утвержденной сторонами Контрактной ценой и составляет 793819366,95 руб., в том числе НДС 18% в сумме 121091089,87 руб. Согласно п. 4.4 ст. 4 Контракта № в контрактную цену включены причитающиеся Субподрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат Субподрядчика, необходимых для выполнения работ и услуг, указанных в п. 3.1, 3.2 Контракта и выполнения субподрядчиком иных обязательств в соответствии с Контрактом.
В соответствии с п. 6.5.2 Контракта на любом этапе исполнения Контракта, Заказчик вправе на основании письменного обращения Субподрядчика принять решение производить Подрядчику оплату стоимости выполненных работ без предъявления к субподрядчику требований по предоставлению предусмотренных ст. 26 Контракта безусловной и безотзывной банковской гарантии на исполнение условий контракта или обеспечительного платежа, о чем стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Контракту, при условии удержания из оплаты (с каждой приемки выполненных работ, осуществляемой после принятия соответствующего решения об оплате стоимости выполненных работ без предъявления к Субподрядчику требований по предоставлению безусловной и безотзывной банковской гарантии на исполнение условий Контракта или обеспечительного платежа) денежных средств в размере 10% от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ.
При этом, одновременно с принятием Генподрядчиком решения об удержании денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту (взамен безусловной и безотзывной банковской гарантии исполнения условий Контракта или обеспечительного платежа) должны соблюдаться условия по обеспечению оплаты последнего платежа по контракту в порядке и в размере, установленном п. 6.5.6 Контракта.
Согласно п. 6.5.6 Контракта, Генподрядчик оплачивает платеж за выполнение Субподрядчиком работы по Контракту в размере 5% от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком объемов работ на дату подписания Акта приемки законченного строительства Объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта (форма Ф-36, Приложение 46) в течение 80 календарных дней с даты подписания Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36, Приложение 46).
В случае заключения Сторонами Дополнительного соглашения по Контракту о выполнении отдельных сезонных и прочих работ после ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с пунктом 5.5 Контракта), Генподрядчик оплачивает последний платеж в размере 5% от стоимости сезонных и прочих работ, выполненных после ввода объекта в эксплуатацию, в течение 80 календарных дней с даты завершения выполнения сезонных и прочих работ. Так, выполнение отдельных сезонных и прочих работ после ввода объекта в эксплуатацию оформляется подписанным Актом приемки законченного строительством объекта по Форме КС-11.
Согласно п. 6.12 Контракта, стороны в период действия Контракта по состоянию на последний день каждого месяца проводит сверку расчетов. При этом, соответствующие акты сверки составляются с отдельным указанием задолженности Субподрядчика по полученным, но не зачтенным в счет оплаты выполненных работ авансам, а также с отдельным указанием задолженности Генподрядчика за выполненные, но не оплаченные работы.
В соответствии с приложениями 36, 37 Контракта строительного подряда № от 12.2017 года, по окончании выполненных работ сторонами были подписаны: акт № приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по Форме КС-14 от 28.12.2018 года, акт № приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по Форме КС-11 от 07.10.2019 года.
Таким образом, ООО «<данные изъяты>» выполнило свои обязательства, а именно выполнило и передало Заказчику строительно-монтажные работы в полном объеме и в соответствии с положениями Контракта.
Последний платеж в размере 36943699,98 руб., что составляет оставшиеся 5% размера гарантийного удержания, должен был быть выплачен ООО «<данные изъяты>» до 26.12.2019 года.
Кроме того, у АО «Возрождение» 18.03.2019 года возникли обязательства по выплате в пользу ООО «<данные изъяты>» гарантийного удержания, предусмотренного ст. 6 п. 6.5.6 Контракта в размере 36943699,98 руб., что составляет 5% от стоимости выполненных работ.
Однако, на момент подачи настоящего заявления, гарантийный и последний платежи не оплачены, тем самым АО «Возрождение» не исполнил должным образом свои обязательства перед ООО «<данные изъяты>».
Согласно акту сверки взаимных расчетов от 31 декабря 2019 года за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, сумма задолженности АО «Возрождение» перед ООО «<данные изъяты>» составляет 80069896,68 руб., из которых 36943669,98 руб. – гарантийное удержание, по сроку выплаты 18.03.2019 года, 36943669,98 руб. – последний платеж, по сроку выплаты 26.12.2019 года.а также задолженность за выполненные работы - 6055050,71 руб.
22.05.2020 ООО «<данные изъяты>» обратилось в адрес АО «Возрождение» с требованием (претензией) о выплате обеспечительных платежей в размере 73887339,98 руб., и задолженности за выполненные работы в размере 6055050,71 руб., однако требование было оставлено без ответа.
05.11.2020 между ООО «<данные изъяты>» и Шефером А.В. был заключен Агентский договор, в соответствии с которым, Шефер А.В. принял на себя обязательство совершать от своего имени и за свой счет действия, направленные на судебное взыскание задолженности АО «Возрождение» перед ООО «<данные изъяты>» по Контракту №.
Ссылаясь на приведенные обстоятельства, а также положения ст.ст. 309-310, 381.1, 702, 1005, 1102 ГК РФ, Шефер А.В. просит суд взыскать с АО «Возрождение» стоимость выполненных работ, удержанную в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту № в размере 73887339,98 руб.; стоимость выполненных работ по Контракту № в размере 6055050,71 руб.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 60000 руб.
В судебное заседание истец Шефер А.В. не явился, о месте и времени его проведения извещен надлежащим образом и своевременно. В письменном заявлении представителем истца Шефера А.В. – Машинской В.С., действующей на основании доверенности, указана просьба о рассмотрении дела в свое отсутствие и удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Ответчик АО «Возрождение» в судебное заседание своего представителя не направило, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом и своевременно, в том числе путем размещения информации о движении дела на официальном сайте Кузнецкого районного суда Пензенской области, однако ходатайств об отложении судебного разбирательства, а также возражений на иск не представлено.
При таком положении, неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле не препятствует судебному разбирательству, и, основываясь на нормах ч.ч. 3, 4, 5 ст. 167 и ч. 1 ст. 233 ГПК РФ, суд определил рассмотреть гражданское дело в порядке заочного производства.
Суд, изучив исковые требования истца вместе с расчетом заявленных исковых требований, исследовав письменные доказательства по делу, считая возможным рассмотрение дела в отсутствие неявившихся лиц, извещенных надлежащим образом о судебном разбирательстве по делу, приходит к следующему.
В соответствии с положениями п. 1 ч. 1 ст. 8 ГК РФ, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
Согласно требованиям ст.ст. 420, 432 ГК РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика (ч. 1 ст. 706 ГК РФ). Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда. Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком (ч. 3 ст. 706 ГК РФ).
Согласно ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
В соответствии со ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.
Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.
В соответствии со ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.
Как установлено положениями ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.
В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.
Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете (ч. 1 ст. 743 ГК РФ). Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию (ч. 2 ст. 743 ГК РФ). Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства (ч. 4 ст. 743 ГК РФ). При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам (ч. 5 ст. 743 ГК РФ).
Согласно требованиям, ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.
В соответствии со ст. 753 ГК РФ, заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке (ч. 1). Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (ч. 4).
В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В силу требований ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В судебном заседании установлено, что между Акционерным обществом «Возрождение», являющимся «Генподрядчиком», с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», «Субподрядчик», с другой стороны, в декабре 2017 был заключен Контракт № на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «<данные изъяты>» при реализации Программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта (далее - Контракт №), предметом которого явилось выполнение Субподрядчиком в установленные контрактом сроки и в счет контрактной цены за свой риск, своими силами и силами согласованных Генподрядчиком субподрядных организаций, всех работ и услуг в объеме, определенном Контрактом №, и рабочей документацией.
Так, в рамках выполнения работ и услуг по объекту «<данные изъяты>», участок <данные изъяты>, АО «Возраждение», выступая Генподрядчиком поручило, а ООО «<данные изъяты>» как Субподрядчик в счет контрактной цены в соответствии с требованиями Контракта №, рабочей документацией и регламентов Генподрядчика (в том числе с учетом их изменений в период срока действия Контракта №), взял на себя обязательства осуществить следующее (включая, но не ограничиваясь): получение всех необходимых разрешений и допусков к производству работ в соответствии с условиями Контракта, требованиями регламентов Генподрядчика и нормативно-правовых актов Российской Федерации; выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сооружение/демонтаж временных зданий и сооружений; поставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и услуг по Контракту (за исключением материалов и оборудования, входящих в поставку Генподрядчика и указанных в Приложении 6); приемку, вывоз до мест складирования материалов и оборудования поставки Генподрядчика согласно проекту организации строительства, хранение материалов и оборудования поставки Генподрядчика на собственных и/или арендованных складах и площадках складирования, вывоз на объект материалов и оборудования поставки Генподрядчика; проведение работ по вскрытию пересечений коммуникаций и сетей сторонних организаций, их техническое освидетельствование с привлечением специализированной организации, согласованной с эксплуатирующей организацией, получение заключения промышленной безопасности и, при необходимости, выполнение работ по результатам заключении (в соответствии с ТУ на пересечения владельца коммуникаций); проведение испытаний и участие (совместно с Генподрядчиком) в пропуске диагностических приборов; выполнение пуско-наладочных работ, включая индивидуально-функциональное опробование согласно рабочей документации; участие (совместно с Генподрядчиком) в комплексном опробовании систем и оборудования; формирование и предоставление Генподрядчику исполнительной документации; устранение дефектов/недостатков, допущенных Субподрядчиком в ходе производства работ; выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целевым назначением на всей площади представленных Генподрядчиком участков с оформлением по установленной форме документов (справок), подтверждающих проведение рекультивации в соответствии с рабочей документацией; передачу Субподрядчиком рекультивированных на всей площади проведения работ участков стороне, предоставившей данные участки во временное пользование, с оформлением акта приема-передачи в порядке, установленном основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы; сдачу объекта Генподрядчику по акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11, Приложение 37); получение совместно с Генподрядчиком в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (ЗОС) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; сдачу объекта (совместно с Генподрядчиком) приемочной комиссии по акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (форма КС-14, Приложение № 36) или акту приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта (Ф-36, Приложение 46) и выполнение обязательств в течение гарантийного срока; охрану и содержание объекта (строительной площадки производства работ, в том числе площадок временных зданий и сооружений); выполнение иных работ неразрывно связанных со строящимся (реконструированным, ремонтируемым) объектом.
В соответствии с условиями Контракта №, контрактная цена работ и услуг, подлежащая оплате Субподрядчику, составляет 793819366,95 руб., в том числе НДС (18%) в сумме 121091089,87 руб. (п. 4.1).
Контрактная цена сформирована с учетом сроков выполнения работ, определенных контрактом (п. 4.2).
Контрактная цена не включает стоимость материалов и оборудования поставки Генподрядчика, указанных в Приложении 6 «График поставки материалов и оборудования Генподрядчиком», а также стоимость оборудования, передаваемого для обеспечения работ, указанного в Приложении 49 «Перечень оборудования, передаваемого для обеспечения работ подрядной организацией» (п. 4.3).
В контрактную цену включены причитающиеся Субподрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат Субподрядчика, необходимых для выполнения работ и услуг, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Контракта и выполнения Субподрядчиком иных обязательств в соответствии с Контрактом (п. 4.4).
Контрактная цена не подлежит изменению при использовании Субподрядчиком дорожно-строительной и специальной техники, машин и механизмов (в т.ч. импортного производства), не предусмотренных рабочей документацией и не меняющих технологию производства строительно-монтажных работ, определенную рабочей документацией (п. 4.8).
Размер контрактной цены может быть изменен в ходе исполнения контракта в порядке, оговоренном в ст. 24 Контракта (п. 4.9).
Работы, предусмотренные контрактом по объекту, должны быть начаты Субподрядчиком в сроки согласно Приложению 2 «График выполнения работ» и полностью завершены не позднее 20.12.2018 года (п. 5.1).
Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Субподрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в п.5.3, 5.5 и ст. 32 Контракта (п. 5.2).
Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.
В соответствии со ст. 381.1 ГК РФ денежное обязательство, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора, и обязательство, возникшее по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1062 настоящего Кодекса, по соглашению сторон могут быть обеспечены внесением одной из сторон в пользу другой стороны определенной денежной суммы (обеспечительный платеж). Обеспечительным платежом может быть обеспечено обязательство, которое возникнет в будущем.
При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства.
В случае ненаступления в предусмотренный договором срок обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, или прекращения обеспеченного обязательства обеспечительный платеж подлежит возврату, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Договором может быть предусмотрена обязанность соответствующей стороны дополнительно внести или частично возвратить обеспечительный платеж при наступлении определенных обстоятельств.
Исходя из п. 6.5 Контракта №, оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ по контракту осуществляется в следующем порядке: оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ производится Генподрядчиком в пользу Субподрядчика с учетом зачета суммы аванса в порядке, указанном в п. 6.4 Контракта; на любом этапе исполнения контракта, в том числе в случаях указанных в пункте 6.3.2 и 6.3.3 Контракта, заказчик вправе на основании письменного обращения Субподрядчика принять решение производить подрядчику оплату стоимости выполненных работ без предъявления к Субподрядчику требований по предоставлению предусмотренных ст. 26 Контракта безусловной и безотзывной банковской гарантии на исполнение условий контракта или обеспечительного платежа (в том числе по предоставлению новой безусловной и безотзывной банковской гарантии при истечении сроков действия первоначально представленной, новой/дополнительной безусловной и безотзывной банковской гарантии в связи с изменением стоимости и/или срока выполнения работ по контракту или аналогичному изменению размера обеспечительного платежа), о чем стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к Контракту, при условии:
- предоставления подрядчиком в порядке, установленном ст. 27 Контракта, заверенной подрядчиком копии договора страхования объекта, заключенного в соответствии с условиями ст. 27 Контракта, и документов, подтверждающих внесение страховых взносов в соответствии с договором страхования,
- наличия незачтенного аванса не более 20% от контрактной цены,
- удержания из оплаты (с каждой приемки выполненных работ, осуществляемой после принятия соответствующего решения об оплате стоимости выполненных работ без предъявления к Субподрядчику требований по предъявлению безусловной и безотзывной банковской гарантии на исполнение условий контракта или обеспечительного платежа) в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту (взамен безусловной и безотзывной банковской гарантии исполнения условий контракта или обеспечительного платежа) денежных средств в размере 10% от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ.
При этом, одновременно с принятием Генподрядчиком решения об удержании денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту (взамен безусловной и безотзывной банковской гарантии исполнения условий контракта или обеспечительного платежа) должны соблюдаться условия по обеспечению оплаты последнего платежа по контракту в порядке и размере, установленном подпунктом 6.5.6 Контракта.
В соответствии с п. 6.12 Контракта №, стороны в период действия контракта по состоянию на последний день каждого месяца проводят сверку расчетов. При этом, соответствующие акты сверки составляются с отдельным указанием задолженности Субподрядчика по полученным, но не зачтенным в счет оплаты выполненных работ авансам, а также с отдельным указанием задолженности Генподрядчика за выполненные, но не оплаченные работы. Субподрядчик составляет проект акта сверки и не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, направляет его Генподрядчику.
В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки, Генподрядчик обязан надлежащим образом подписать акт сверки, скрепить печатью и направить Субподрядчику или в тот же срок представить возражения.
Согласно подп. 6.5.6 Контракта №, Генподрядчик оплачивает платеж за выполненные Субподрядчиком работы по контракту в размере 5% от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком объемов работ на дату подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта (форма-36, Приложение 46) в течение 80 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта (форма-36, Приложение 46).
В случае заключения сторонами Дополнительного соглашения к контракту о выполнении отдельных сезонных и прочих работ после ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с пунктом 5.5 Контракта), Генподрядчик оплачивает последний платеж в размере 5% от стоимости сезонных и прочих работ, выполненных после ввода объекта в эксплуатацию, в течение 80 календарных дней с даты завершения выполнения сезонных и прочих работ.
Порядок оформления актов приемки законченного строительством объекта (формы КС-11), приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) определены положениями Постановления Госкомстата России № 100 от 11.11.1999 года.
Согласно Указаниям по применению и заполнению форм по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденным Постановлением Госкомстата России № 100 от 11.11.1999 года, Акт приемки законченного строительством объекта (формы КС-11) применяется как документ приемки законченного строительством объекта производственного и жилищно-гражданского назначения всех форм собственности (здания, сооружения, их очередей, пусковых комплексов, включая реконструкцию, расширение и техническое перевооружение) при их полной готовности в соответствии с утвержденным проектом, договором подряда (контрактом) и является основанием для окончательной оплаты всех выполненных исполнителем работ в соответствии с договором (контрактом), а Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) является документом по приемке и вводу законченного строительством объекта производственного и жилищно-гражданского назначения и зачисления их в состав основных фондов (основных средств) всех форм собственности, включая государственную (федеральную), а также объектов, сооруженных за счет льготного кредитования (зданий, сооружений, их очередей, пусковых комплексов, включая реконструкцию, расширение и техническое перевооружение).
Акт приемки является основанием для окончательной оплаты всех выполненных исполнителем работ в соответствии с договором (контрактом).
Для расчетов с заказчиком за выполненные работы применяется унифицированная форма № КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", которая составляется на выполненные в отчетном периоде строительные и монтажные работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы. Справка о стоимости выполненных работ и затрат заполняется на основании данных акта о приемке выполненных работ.
Справка по форме № КС-3 составляется Подрядчиком на выполненные в отчетном периоде строительные и монтажные работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и представляется Заказчику.
Названные документы должны быть подписаны полномочными представителями заказчика и подрядчика с расшифровками их подписей и указанием должностей.
Необходимо отметить, что формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению (пункт 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Сдача и приемка результатов выполненных подрядчиком работ являются одним из этапов выполнения договора строительного подряда и регулируются положениями ГК РФ, а также общими положениями статьи 720 ГК РФ.
Сдача выполненных Подрядчиком работ по Контракту № от декабря 2017 года подтверждается, оформленными в двухстороннем порядке Актом приемки законченного строительством объекта от 07.10.2019 года (формы КС-11), Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 28.12.2018 года (КС-14), а также Справками о стоимости выполненных работ и затрат № от 03.12.2018 года, № от 06.12.2018 года, № от 06.12.2018 года, № от 18.09.2019 года (по форме КС-3).
Согласно условий заключенного Контракта, исчисляя 80 календарных дней с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта от 07.10.2019 года, последний платеж в размере 36943699,98 руб., что составляет оставшиеся 5% размера гарантийного удержания, должен был быть выплачен ООО «<данные изъяты>» до 26.12.2019 года.
Кроме того, исчисляя 80 календарных дней с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 28 декабря 2018 года, 18 марта 2019 года у ответчика возникли обязательства по выплате в пользу ООО «<данные изъяты>» гарантийного удержания, предусмотренного подп. 6.5.6 Контракта №, в размере 36943699,98 руб., что составляет 5% от стоимости выполненных работ.
До настоящего времени гарантийный и последний платежи ответчиком не оплачены, что подтверждает факт неисполнения надлежащим образом АО «Возрождение» своих обязательств перед ООО «<данные изъяты>».
По результатам выполнения подрядных работ по Контракту №, 31.12.2019 года стороны оформили Акт сверки взаимных расчетов за 2019 год, согласно которого была установлена сумма задолженности АО «Возрождение» перед ООО «<данные изъяты>» в размере 80069896,68 руб., в том числе сумма гарантийного удержания в размере 73887339,98 руб.
Таким образом, в судебном заседании установлено, что строительно-монтажные работы Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в соответствии с Контрактом № от декабря 2017 года выполнены в полном объеме, о чем свидетельствуют подписанные сторонами контракта в соответствии с Приложениями 36 и 37 Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией № от 28.12.2018 года, и Акт приемки законченного строительством объекта № от 07.10.2019 года. При этом общий размер АО «Возрождение» перед ООО «<данные изъяты>» за выполненные работы по Контракту №, составляют – 80069896,68 руб.
ООО "СпецСтройАвангард" направило в адрес ответчика претензию № от 23.11.2020 года с требованием в течение 10 рабочих дней с дату получения настоящего требования возвратить Субподрядчику гарантийные удержания в размере 73887339,98 руб., а также задолженность за выполненные работы в размере 6055050,71 руб., которое было оставлено без ответа.
В соответствии с Агентским договором № б/н от 05.11.2020 года, заключенным между Шефером А.В., именуемым в дальнейшем «Агент», с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», именуемым в дальнейшем «Принципал», в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава, с другой стороны, Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от своего имени и за свой счет указанные в п. 1.2 настоящего Договора действия, а Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение за совершенные действия, и возместить расходы за совершенные действия.
По настоящему договору Агент обязуется осуществить юридически значимые действия, направленные на судебное взыскание задолженности АО «Возрождение» перед Агентом по Контракту № на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организации системы «<данные изъяты>» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта, а именно осуществить следующие (но не ограничиваясь) действия:
- составление от своего имени искового заявления в Кузнецкий районный суд Пензенской области,
- оплата от своего имени пошлин и платежей, необходимых для подачи искового заявления,
- составление и предъявление необходимых ходатайств, отзывов, дополнений, уточнений и т.д., связанных с рассмотрением дела, участие в судебных заседаниях и защита интересов сторон при рассмотрении дела, в случае обжалования судебных актов в последующих инстанциях,
- получение судебных актов и исполнительных листов и их последующее направление в Службу судебных приставов,
- иные юридически значимые действия.
В силу статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.
В соответствии с указанной нормой, суд пришел к выводу о правомерности обращения Шефер А.В., действующего в соответствии с условиями заключенного между ним и Принципалом – ООО «<данные изъяты>» агентского договора № б/н от 05.11.2020 года, о взыскании с ответчика АО «Возрождение» стоимости выполненных работ по Контракту № от декабря 2017 года, в том числе удержанной в качестве обеспечения исполнения обязательств.
На момент рассмотрения спора ответчик не представил доказательства исполнения обязательства по оплате образовавшейся задолженности по Контракту № от декабря 2017 года в общей сумме 80069896,68 руб. срок исполнения которого наступил, что нарушает законные права и интересы истца, которые подлежат защите согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Несмотря на наличие общего размера задолженности в размере 80069896,68 руб. истцом заявлено ко взысканию сумма в размере 79942390,69 руб.
Как указано в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 «О судебном решении», заявленные требования рассматриваются и разрешаются по основаниям, указанным истцом, а также по обстоятельствам, вынесенным судом на обсуждение в соответствии с ч. 2 ст. 56 ГПК РФ.
Согласно ст. 196 ГПК РФ, суд принимает решение по заявленным истцом требованиям и основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.
При указанных обстоятельствах, заявленные требования о взыскании с ответчика стоимости выполненных работ по Контракту № в общей сумме 79942390,69 руб. является законным, обоснованным и подлежит удовлетворению.
Таким образом, исковые требования Шефера А.В. подлежат удовлетворению в полном объеме.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.
При обращении в суд с иском к Акционерному обществу «Возрождение» о взыскании стоимости выполненных работ по контракту, в том числе удержанной в качестве обеспечения исполнения обязательств, истцом Шефером А.В. представлен чек-ордер ПАО Сбербанк Омское отделение ПАО Сбербанк 8634/1 № от 30.11.2020 года об оплате государственной пошлины в размере 60 000 руб., которая, с учетом удовлетворения заявленных истцом требований, подлежит взысканию с ответчика в полном объеме.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд,
РЕШИЛ:
Исковые требования Шефер А.В. к Акционерному обществу «Возрождение» о взыскании стоимости выполненных работ по контракту – удовлетворить.
Взыскать с Акционерного общества «Возрождение» в пользу Шефера А.В. стоимость выполненных работ, в размере 79942390 (семьдесят девять миллионов девятьсот сорок две тысячи триста девяносто) руб. 69 коп.
Взыскать с Акционерного общества «Возрождение» в пользу Шефера А.В. расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Разъяснить ответчику его право на обращение в Кузнецкий районный суд Пензенской области с заявлением об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня получения копии заочного решения суда.
Заочное решение суда может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Кузнецкий районный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья
