Судья Хижаев А.Ю.
Судья-докладчик Быкова А.В. по делу № 33-2996/2017
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
28 марта 2017 года город Иркутск
Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда в составе:
судьи-председательствующего Быковой А.В.,
судей Ивановой О.Н. и Горбачук Л.В.,
при секретаре Яковенко Е.А.,
заслушала в открытом судебном заседании по докладу судьи Быковой А.В.
гражданское дело по апелляционным жалобам истца общества с ограниченной ответственностью «КапиталИнвестСтрой», лица, не привлеченного к участию в деле акционера ЗАО «Стальконструкция» - ФИО1 Л.
на решение Октябрьского районного суда <адрес изъят> от Дата изъята по иску общества с ограниченной ответственностью «КапиталИнвестСтрой» к закрытому акционерному обществу «Стальконструкция», ФИО2, ФИО3, ФИО4 о взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛА:
в обоснование иска с учетом уточнений в порядке ст. 39 ГПК РФ, истец указал, что Дата изъята между ЗАО «Стальконструкция» (Подрядчик) и ООО «КапиталИнвестСтрой» (Заказчик) заключен договор подряда Номер изъят, по условиям которого ответчик обязался выполнить по заданию истца работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций каркаса, изготовлению и поставке металлоконструкций шпор и фундаментных болтов и иные строительно-монтажные работы на объекте: «Торгово-развлекательный комплекс в <адрес изъят>».
Дата изъята между сторонами подписано дополнительное соглашение Номер изъят к указанному договору Номер изъят, в соответствии с которым ЗАО «Стальконструкция» обязалось произвести работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций каркаса, весом (данные изъяты) тн, в осях (данные изъяты) согласно чертежей (данные изъяты) по объекту: «Торгово-развлекательный комплекс в <адрес изъят>».
На основании п. 2.1. договора Номер изъят цена соглашения составляет (данные изъяты) рублей с учетом НДС 18 %.
Свои обязательства по оплате авансовых платежей ООО «КапиталИнвестСтрой» выполнило в полном объеме и в установленные договором сроки, произведя оплату на общую сумму (данные изъяты) рублей.
В сентябре 2014 года для истца стало очевидно, что ЗАО «Стальконструкция» нарушает сроки изготовления металлоконструкций и выполнения работ по монтажу металлоконструкций. Причиной нарушения сроков изготовления металлоконструкций явилось нарушение ЗАО «Стальконструкция» обязательств перед третьими лицами по оплате металлопроката, необходимого для изготовления металлоконструкций, и по оплате работ по изготовлению металлоконструкций заводам-изготовителям.
Дата изъята между ФИО3 и ООО «КапиталИнвестСтрой» заключен договор поручительства, которым определено, что ФИО3 обязался отвечать за исполнение ЗАО «Стальконструкция» обязательств по дополнительному соглашению Номер изъят от Дата изъята к договору подряда Номер изъят, срок поручительства - до Дата изъята с прекращением поручительства исполнением ЗАО «Стальконструкция» обязательств перед ООО «КапиталИнвестСтрой».
Аналогичный договор поручительства заключен между ФИО2 и ООО «КапиталИнвестСтрой». ФИО2 обязалась отвечать перед ООО «КапиталИнвестСтрой» по всем возможным нарушениям обязательств ЗАО «Стальконструкция», возникшим из договора Номер изъят, включая штрафные санкции, ущерб, убытки.
ООО «КапиталИнвестСтрой» в адрес ФИО2 и ФИО3 направлены требования о выплате суммы долга, неустойки, штрафа ЗАО «Стальконструкция». Ответ на указанное требование не поступил, долг не погашен.
После проведения переговоров в целях урегулирования взаимоотношений стороны пришли к соглашению о заключении нового договора с установлением увеличенных относительно договора Номер изъят сроков выполнения ЗАО «Стальконструкция» своих обязательств.
Дата изъята между ЗАО «Стальконструкция» (Подрядчик) и ООО «КапиталИнвестСтрой» (Заказчик) заключен договор подряда Номер изъят, в соответствии с условиями которого, ЗАО «Стальконструкция» обязалось выполнить работы по изготовлению и монтажу металлоконструкцийсогласно проектной документации строящегося объекта: «Торгово-развлекательного комплекса в <адрес изъят>», оси (данные изъяты) в объеме согласно рабочих чертежей КМД шифры (данные изъяты), (данные изъяты) общим весом (данные изъяты) тн.
Разделом 7 договора Номер изъят установлены сроки выполнения работ, по состоянию на момент подписания договора ЗАО «Стальконструкция» приступило к выполнению работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций, срок начала монтажных работ - Дата изъята ; срок окончания поставки металлоконструкций на строительную площадку - Дата изъята ; срок окончания монтажных работ - Дата изъята .В силу п. 8.1.4. договора подряда Номер изъят окончательным результатом работ является выполнение всего комплекса монтажных работ на объекте, предусмотренного договором.
В соответствии с п. 3.1. договора подряда Номер изъят материалы в адрес ООО «КапиталИнвестСтрой» поставляются за счет ЗАО «Стальконструкция» на основании договоров поставки, заключенных с заводами-изготовителями металлоконструкций, под контролем ООО «КапиталИнвестСтрой».
Приложением Номер изъят к договору Номер изъят установлено, что цена договора складывается из стоимости изготовления и монтажа металлоконструкций и стоимости метизной продукции; стоимость изготовления 1 тн металлоконструкций составляет (данные изъяты).; стоимость монтажных работ (данные изъяты) руб. за 1 тн; данные расценки являются твердыми и изменению не подлежат; стоимость метизов составляет (данные изъяты).; на момент подписания настоящего договора аванс в размере (данные изъяты). уплачен ОOO «КапиталИнвестСтрой» в адрес ЗАО «Стальконструкция(данные изъяты). уплачено за метизную продукцию.
Названное приложение Номер изъят предусматривает, что ООО«КапиталИнвестСтрой» берет на себя обязательства произвести авансовые платежи в размере (данные изъяты) руб(данные изъяты)(данные изъяты) руб. в адрес ООО «Сибирский завод металлических изделий» в рамках договора поставки от Дата изъята ; (данные изъяты) руб. в адрес ООО «СМУ «Стальпром» в рамках договора поставки от Дата изъята .
Указанные обязательства исполнены ООО «КапиталИнвестСтрой» в полном объеме.
ЗАО «Стальконструкция» был заключен договор на изготовление и поставку продукции № <адрес изъят> от Дата изъята с ООО «Сибирский завод металлических конструкций» при участии ООО «КапиталИнвестСтрой».
По условиям договора поставки Номер изъят ООО «Сибирский завод металлических конструкций» обязалось по заданию ЗАО «Стальконструкция» изготовить и доставить в адрес ООО «КапиталИнвестСтрой» металлоконструкции ориентировочной массой (данные изъяты) тн., из которых (данные изъяты) тн. в срок до Дата изъята .; (данные изъяты) тн. - до Дата изъята .; (данные изъяты) тн. - до Дата изъята .
В свою очередь ЗАО «Стальконструкция» обязалось оплатить ООО «Сибирский завод металлических конструкций» аванс в размере (данные изъяты) руб. в течение 3-х банковских дней с момента подписания договора, (данные изъяты) руб. - в течение 3-х банковских дней с момента предоставления ООО «Сибирский завод металлических конструкций» банковской гарантии.
ЗАО «Стальконструкция» свои обязательства по оплатеООО «Сибирский завод металлических конструкций» не исполнило. Указанные денежные средства перечислены ООО «КапиталИнвестСтрой».
Дата изъята между ЗАО «Стальконструкция» и ООО «СМУ «Стальпром» при участии ООО «КапиталИнвестСтрой» заключен договор на изготовление и поставку продукции, по которому ООО «СМУ «Стальпром» обязалось по заданию ЗАО «Стальконструкция» в период с Дата изъята по Дата изъята поставить в адрес ООО «КапиталИнвестСтрой» (данные изъяты). металлоконструкций, общей стоимостью (данные изъяты) руб.
Обязательства ООО «КапиталИнвестСтрой» выполнены в полном объеме. ЗАО «Стальконструкция» свои обязательства по оплате не исполнило.
Кроме того, ООО «КапиталИнвестСтрой» по распорядительным письмам ЗАО «Стальконструкция» произвело оплату сверх договоров на общую сумму (данные изъяты) руб.
ЗАО «Стальконструкция» свои обязательства по оплате не произвело, изготовление и поставку металлоконструкций в адрес ООО «КапиталИнвестСтрой» не обеспечило.
Письмом от Дата изъята ООО «КапиталИнвестСтрой» уведомило ЗАО «Стальконструкция» об отказе от исполнения договора подряда Номер изъятпо основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 715 ГК РФ, п. 17.1. договора Номер изъят, с Дата изъята .
Всегопо дополнительному соглашению Номер изъят к договору Номер изъят и договору подряда Номер изъят ООО «КапиталИнвестСтрой» произведена оплата авансовых платежей в адрес ЗАО «Стальконструкция» и иным лицам по распорядительным письмам ЗАО «Стальконструкция» на общую сумму (данные изъяты) руб.В адрес истца поступило металлоконструкций на общую (данные изъяты) руб. В одностороннем порядке от ЗАО «Стальконструкция» приняты работы на общую сумму (данные изъяты) руб. Таким образом, задолженность ЗАО «Стальконструкция» перед ООО «КапиталИнвестСтрой» составляет (данные изъяты) руб.
Дата изъята между ООО «КапиталИнвестСтрой» и ФИО4 заключен договор поручительства, по условиям которого последний поручился отвечать перед ООО «КапиталИнвестСтрой» за исполнение ЗАО «Стальконструкция» обязательств по договору подряда Номер изъят. ООО «КапиталИнвестСтрой» в адрес ФИО4 направлено требование о выплате суммы долга ЗАО «Стальконструкция». Ответ на указанное требование не поступил, долг не погашен.
Истец с учетом уточнений просил суд взыскать солидарно с ЗАО «Стальконструкция», ФИО2, ФИО3, ФИО4 в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» денежные средства в размере (данные изъяты) руб., убытки по устранению недостатков в (данные изъяты) руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере (данные изъяты)., взыскать солидарно с ЗАО «Стальконструкция», ФИО2, ФИО3 неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору за период с Дата изъята до Дата изъята в размере (данные изъяты) руб., штраф в соответствии с п. 7.5 Дополнительного соглашения Номер изъят к договору Номер изъят в размере (данные изъяты) руб., взыскать с ЗАО «Стальконструкция», ФИО4 пени за нарушением срока изготовления и поставки металлоконструкций за период с Дата изъята до Дата изъята в размере (данные изъяты) руб.; пени за нарушение сроков монтажа металлоконструкций за период с Дата изъята до Дата изъята в размере (данные изъяты) руб.
Решением суда исковые требования удовлетворены частично: с ЗАО «Стальконструкция» в пользу истца взысканы денежные средства в (данные изъяты) копейки, расходы по оплате государственной пошлины в размере (данные изъяты) рублей, в остальной части иска отказано.
В апелляционной жалобе на решение суда представитель истца ООО «КапиталИнвестСтрой» директор ФИО5 просил об отмене решения и в обоснование указал, что судом не учтено то обстоятельство, что по договору подряда от Дата изъята Номер изъят ответчиком обязательства не выполнены. Документы, подтверждающие принятие работ в больше объеме, чем принято к учету истцом, не свидетельствует о фактическом выполнении таких работ и не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Товарные накладные на сумму (данные изъяты) рублей датированы ноябрем-декабрем 2014 года, февралем 2015 года и не подписаны истцом. Таким образом, материалы дела не содержат доказательств поставки металлоконструкций на указанную сумму, следовательно, судом необоснованно принята к уменьшению задолженность в размере (данные изъяты) рублей.
Направление ответчиком ЗАО «Стальконструкция» Дата изъята актов о приемке выполненных работ после истечения установленного для сдачи работ срока – не может служить основанием для их одностороннего принятия и указывает на злоупотребление правами. Следовательно, вывод суда о принятии работ в одностороннем порядке на сумму (данные изъяты) рублей основан на неверном толковании норм права. Более того, суд не выяснил, входят ли такие работы и металлоконструкции в состав принятых истцом соответствующих работ и металлоконструкций, не произвел их идентификацию, не назначил строительно-техническую экспертизу.
Суду также надлежало дать оценку содержанию бухгалтерских документов. Решение суда не содержит расчета и указания на первичные бухгалтерские документы, которые приняты судом к уменьшению долга.
Вывод суда о прекращении обязательств ФИО3, ФИО4 и ФИО2 перед истцом основан на неверном толковании норм права и противоречит материалам дела. Выводы суда об отсутствии доказательств в обоснование требований о взыскании неустойки, пени, убытков в заявленном размере сделаны без учета доказательств, представленных стороной истца, поскольку соответствующая ответственность за неисполнение обязательств установлена договорами. Оснований для отказа во взыскании суммы штрафа у суда не имелось, поскольку взыскание штрафа предусмотрено дополнительным соглашением от Дата изъята к договору от Дата изъята Номер изъят.
Относительно апелляционной жалобы истца ООО «КапиталИнвестСтрой» поступили письменные возражения от представителя ответчика ЗАО «Стальконструкция» - ФИО6, в которых сторона ответчика просила решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу истца - без удовлетворения.
Заслушав доклад, участников процесса, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционных жалоб, судебная коллегия находит решение суда подлежащим отмене, в соответствии с п.п.1,4 ч.1 ст.330 ГПК РФ с вынесением по делу нового решения, об удовлетворении исковых требований в большем размере.
Как усматривается из материалов дела и установлено судом, Дата изъята между ЗАО «Стальконструкция» и ООО «КапиталИнвестСтрой» заключен договор подряда Номер изъят, по условиям которого ответчик обязался выполнить по заданию истца работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций каркаса, изготовлению и поставке металлоконструкций шпор и фундаментных болтов, и иные строительно-монтажные работы на объекте: «Торгово-развлекательный комплекс в <адрес изъят>» (л.д. 14-16 Том 1).
Дата изъята между сторонами подписано дополнительное соглашение Номер изъят к указанному договору Номер изъят, в соответствии с которым ЗАО «Стальконструкция» обязалось произвести работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций каркаса, весом (данные изъяты) тн., в осях (данные изъяты), согласно чертежей (данные изъяты) по объекту: «Торгово-развлекательный комплекс в <адрес изъят>» (л.д. 17-23 Том 1).
На основании п. 2.1. договора Номер изъят цена соглашения составляет (данные изъяты) руб. с учетом НДС 18 % в размере (данные изъяты) руб.
Приложением Номер изъят к дополнительному соглашению Номер изъят к договору Номер изъят определено, что стоимость изготовления металлоконструкций каркаса составляет (данные изъяты) руб. за 1 тн.; стоимость монтажа металлоконструкций каркаса - (данные изъяты) руб. за 1 тн.Указанный в расчете объем работ (вес) металлоконструкций является ориентировочным. Окончательный вес металлоконструкций уточняется после составления подрядчиком чертежей КМД и передачи данных чертежей заказчику, но не может быть более 4 %. Изменение объема, сроков и стоимости работ фиксируется в дополнительном соглашении к договору Номер изъят.
Разделом 4 дополнительного соглашения Номер изъят к договору Номер изъят предусмотрен порядок расчетов с Дата изъята по Дата изъята , а такжедальнейшая оплатапо договору за изготовление металлоконструкций каркаса, которая производятсяв соответствии с графиком на основаниивыставленного подрядчиком счета на оплату, при этом сумма оплаты должна быть подтверждена приложенными к счету копиями товарных накладных, счетов-фактур,паспортов качествана металлоконструкции, предъявленных подрядчику изготовителем. Оплата производится в течение пяти рабочих дней с момента получения заказчиком указанного комплекта документов, за вычетом суммыоплаты произведенного авансав размере (данные изъяты);
- заказчик осуществляет предоплатув размере 20 % от стоимости работ по монтажу металлоконструкций, что составляет (данные изъяты) руб., в том числе НДС 18 % в размере (данные изъяты) руб., до Дата изъята на основании предъявленного счета Подрядчика;
- дальнейшие расчеты за выполненные работы производятся ежемесячно на основании справкио стоимости выполненных работ (формы КС-3), прилагаемых к ней актов о приемке выполненных работ(формы КС-2), счет-фактуры и счета на оплату, за вычетом из суммы соответствующей счет-фактуры авансового платежа за монтажметаллоконструкций в размере 20 % в течение 5 рабочих дней с момента приемки заказчиком выполненных работ,подписания им соответствующих актов, справки о стоимости выполненных работ.
Во исполнение перечисленных условий ООО «КапиталИнвестСтрой»произвело оплату авансовых платежей на общую сумму (данные изъяты) руб., что подтверждаетсяплатежным поручением Номер изъят от Дата изъята на сумму (данные изъяты) руб. (л.д. 28); платежным поручением Номер изъят от Дата изъята на сумму (данные изъяты) руб. (л.д. 29); платежным поручением Номер изъят от Дата изъята на сумму (данные изъяты) руб. (л.д. 30).
Таким образом, обязательства по оплате авансовых платежей ООО «КапиталИнвестСтрой» выполнило в полном объеме и в установленные договором сроки.
Согласно п. 5.1. дополнительного соглашения Номер изъят к договору Номер изъят сроки изготовления металлоконструкций каркаса и выполнения работ по монтажу металлоконструкций каркаса определяются приложением Номер изъят к соглашению.
В соответствии с приложением Номер изъят к дополнительному соглашению Номер изъят к договору Номер изъят (график производства работ) разработка чертежей КМД оси (данные изъяты) производится в срок с Дата изъята до Дата изъята ; оси Номер изъят - с Дата изъята до Дата изъята ; оси Номер изъят - с Дата изъята до Дата изъята ; изготовление и монтаж осей (данные изъяты) по захватке Номер изъятНомер изъят в (данные изъяты). - с Дата изъята до Дата изъята ; Номер изъятНомер изъят в количестве (данные изъяты) тн. - с Дата изъята до Дата изъята ; по захватке Номер изъятНомер изъят в количестве (данные изъяты). - с Дата изъята до Дата изъята ; по захватке Номер изъятНомер изъят в количестве (данные изъяты) тн. – с Дата изъята до Дата изъята ; по захватке Номер изъятНомер изъят в количестве (данные изъяты) тн. - с Дата изъята до Дата изъята ; по захватке Номер изъятНомер изъят в количестве (данные изъяты) тн. - с Дата изъята до Дата изъята ; по захватке Номер изъятНомер изъят в количестве (данные изъяты) тн. - с Дата изъята до Дата изъята ; по захватке Номер изъятНомер изъят в количестве (данные изъяты) тн. - с Дата изъята до Дата изъята ; по захватке Номер изъятНомер изъят в количестве (данные изъяты). - с Дата изъята до Дата изъята ; по захватке Номер изъятНомер изъят в количестве 341 тн. - с Дата изъята до Дата изъята .
Таким образом, судом установлено, что ЗАО «Стальконструкция» нарушило сроки изготовления металлоконструкций и выполнения работ по монтажу металлоконструкций.
Согласно письму от Дата изъята Номер изъят, ООО «КапиталИнвестСтрой» уведомило ЗАО «Стальконструкция» о расторжении договора Номер изъят с Дата изъята , а также предложило завершить выполненные работы и предъявить их к сдаче не позднее Дата изъята ; провести сверку взаимных расчетов по состоянию на Дата изъята ; до Дата изъята провести инвентаризацию металлоконструкций на строительной площадке, не использованных при монтаже, а также запущенных в монтаж и не сданных ООО «КапиталИнвестСтрой»; до Дата изъята представить сверку с заводами-изготовителями по металлопрокату и металлоконструкциям; до Дата изъята представить письмо об уступке права требования у заводов-изготовителей металлоконструкций; в срок до Дата изъята вернуть денежные средства, полученные от ООО «КапиталИнвестСтрой»; до Дата изъята уплатить неустойку (л.д. 34, 35 Том 1).
Судом также установлено, что после проведения переговоров стороны пришли к соглашению о заключении нового договора с установлением увеличенных относительно договора Номер изъят сроков выполнения ЗАО «Стальконструкция» своих обязательств.
Так, Дата изъята между ЗАО «Стальконструкция» и ООО «КапиталИнвестСтрой» заключен договор подряда Номер изъят, в соответствии с условиями которого, ЗАО «Стальконструкция» обязалось выполнить работы по изготовлению и монтажу металлоконструкцийсогласно проектной документации строящегося объекта: «Торгово-развлекательного комплекса в <адрес изъят>», оси (данные изъяты) в объеме согласно рабочих чертежей КМД шифры (данные изъяты) общим весом (данные изъяты) тн. (л.д. 36-55 Том 1).
Разделом 7 договора Номер изъят установлены сроки выполнения работ, по состоянию на момент подписания договора ЗАО «Стальконструкция» приступило к выполнению работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций, срок начала монтажных работ - Дата изъята (п. 7.4 договора Номер изъят); срок окончания поставки металлоконструкций на строительную площадку - Дата изъята (п. 7.5. договора Номер изъят); срок окончания монтажных работ - Дата изъята (п. 7.6 договора Номер изъят).
В соответствии с п. 8.1.3. договора Номер изъят промежуточная сдача-приемка результатов выполненных работ осуществляется ежемесячно по актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ (формы КС-2, КС-3), и исполнительной документации в составе, определенном заказчиком, и предусмотренном СНиП Дата изъята -Номер изъят Акты о приемке выполненных работ за отчетный месяц подрядчик предоставляет заказчику не позднее 25 числа отчетного месяца. Вместе с указанными документами подрядчик предоставляет также счет-фактуру на выполненный объем работ и полный материальный отчет уполномоченного лица, действующего на основании доверенности, об использованных в работе материалах, переданных заказчиком. При непредставлении указанного пакета документов в установленный срок либо при их предоставлении после 25 числа отчетного месяца заказчик вправе представленные документы не принимать, либо принять следующим отчетным месяцем без начисления пеней со стороны подрядчика, предусмотренных п. 11.3. настоящего договора.
В силу п. 8.1.4. договора Номер изъят окончательным результатом работ является выполнение всего комплекса монтажных работ на объекте, предусмотренного договором.
Согласно п. 2.1. договора Номер изъят цена договора складывается из стоимости изготовления металлоконструкций и стоимости монтажных работ. Стороны согласовали стоимость изготовления металлоконструкций в размере (данные изъяты) руб. за 1 тонну, в том числе НДС, стоимость монтажа - (данные изъяты) руб. за 1 тонну, включая НДС.Единичные расценки за изготовление и монтаж металлоконструкций являются твердыми и изменению не подлежат.
В соответствии с п. 3.1. договора подряда Номер изъят материалы в адрес ООО «КапиталИнвестСтрой» поставляются за счет ЗАО «Стальконструкция» на основании договоров поставки, заключенных с заводами-изготовителями металлоконструкций, под контролем ООО «КапиталИнвестСтрой».
Приложением Номер изъят к договору Номер изъят (протокол согласования договорной цены работ по договору) установлено, что цена договора складывается из стоимости изготовления и монтажа металлоконструкций и стоимости метизной продукции; стоимость изготовления 1 тн. металлоконструкций составляет (данные изъяты) руб.; стоимость монтажных работ (данные изъяты) руб. за 1 тн.; данные расценки являются твердыми и изменению не подлежат; стоимость метизов (данные изъяты) руб.
Названное приложение Номер изъят предусматривает, что ООО«КапиталИнвестСтрой» берет на себя обязательства произвести авансовые платежи в размере (данные изъяты) руб., (данные изъяты)(данные изъяты) руб. в адрес ООО «Сибирский завод металлических изделий» в рамках договора поставки от Дата изъята ; (данные изъяты) руб. и (данные изъяты) руб. в адрес ООО «СМУ «Стальпром» в рамках договора поставки от Дата изъята (л.д. 49, 50).
Во исполнение перечисленных условий ООО «КапиталИнвестСтрой» произвело оплату следующих платежей:
(данные изъяты) руб. в адрес ООО «Сибирский завод металлических изделий» платежным поручением Номер изъят от Дата изъята на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата изъята Номер изъят (л.д. 84).
- (данные изъяты)руб. в адрес ООО «Сибирский завод металлических изделий» платежными поручениями Номер изъят от Дата изъята на (данные изъяты) руб.; Номер изъят от Дата изъята на сумму (данные изъяты) руб. (л.д. 88, 93 Том 1).
- (данные изъяты)руб. в адрес ООО «СМУ «Стальпром» платежным поручением Номер изъят от Дата изъята получатель ЗАО «Сибпромснаб» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата изъята Номер изъят (л.д. 57 Том 1);
(данные изъяты) руб. в адрес ООО «СМУ «Стальпром» платежными поручениями Номер изъят от Дата изъята на сумму (данные изъяты) руб. получатель ООО «ЕвразМеталл Сибирь» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата изъята Номер изъят; Номер изъят от Дата изъята на сумму (данные изъяты) руб. получатель ЗАО «Сибпромснаб» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата изъята Номер изъят; Номер изъят от Дата изъята на (данные изъяты). получатель ООО «ЕвразМеталл Сибирь» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата изъята Номер изъят; Номер изъят от Дата изъята на сумму (данные изъяты) рублей получатель ЗАО «Сибпромснаб» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата изъята Номер изъят; Номер изъят от Дата изъята на сумму (данные изъяты) руб. получатель ЗАО «Сибпромснаб» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата изъята Номер изъят; Номер изъят от Дата изъята на сумму (данные изъяты) руб. получатель ЗАО «Сибпромснаб» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата изъята Номер изъят; Номер изъят от Дата изъята на сумму (данные изъяты) руб. получатель ЗАО «Сибпромснаб» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата изъята Номер изъят; Номер изъят от Дата изъята на сумму (данные изъяты). получатель ЗАО «Сибпромснаб» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата изъята Номер изъят; Номер изъятот Дата изъята на сумму (данные изъяты) руб.; Номер изъят от Дата изъята (данные изъяты) руб.;Номер изъят от Дата изъята на сумму (данные изъяты) руб. получатель ООО «СМУ «Стальпром» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата изъята Номер изъят; Номер изъят от Дата изъята на сумму (данные изъяты). получатель ООО «СМУ «Стальпром» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата изъята Номер изъят (л.д. 59, 62, 65,68,71,74,77,80,86, 90 Том 1)
Судом также установлено, что ЗАО «Стальконструкция» был заключен договор на изготовление и поставку продукции № ИМК_30-2014 от Дата изъята с ООО «Сибирский завод металлических конструкций» при участии ООО «КапиталИнвестСтрой» (л.д. 99-104 Том 1).
По условиям договора поставки Номер изъят ООО «Сибирский завод металлических конструкций» обязалось по заданию ЗАО «Стальконструкция» изготовить и поставить в адрес ООО «КапиталИнвестСтрой» металлоконструкции ориентировочной массой (данные изъяты) тн., из которых (данные изъяты) тн. в срок до Дата изъята ; (данные изъяты). - до Дата изъята ; (данные изъяты) тн. - до Дата изъята .
В свою очередь ЗАО «Стальконструкция» обязалось оплатить ООО «Сибирский завод металлических конструкций» аванс в размере (данные изъяты) руб. в течение 3-х банковских дней с момента подписания договора, (данные изъяты) руб. - в течение 3-х банковских дней с момента предоставления ООО «Сибирский завод металлических конструкций» банковской гарантии.
Однако ЗАО «Стальконструкция» свои обязательства по оплатеООО «Сибирский завод металлических конструкций» не исполнило.
Дата изъята между ЗАО «Стальконструкция» и ООО «СМУ «Стальпром» при участии ООО «КапиталИнвестСтрой» заключен договор на изготовление и поставку продукции, по которому ООО «СМУ «Стальпром» обязалось по заданию ЗАО «Стальконструкция» в период с Дата изъята по Дата изъята поставить в адрес ООО «КапиталИнвестСтрой» (данные изъяты) тн. металлоконструкций, общей стоимостью (данные изъяты) руб. (л.д. 105-110 Том 1).
Пунктом 8 Приложения Номер изъят к договору поставки Номер изъят предусмотрен порядок расчетов: не позднее Дата изъята ООО «КапиталИнвестСтрой» уплачивает аванс в размере (данные изъяты)(данные изъяты) руб. за ЗАО «Стальконструкция»; до Дата изъята ЗАО «Стальконструкция» уплачивает ООО «Стальпром» аванс в размере (данные изъяты) руб., не позднее Дата изъята - (данные изъяты) руб., (данные изъяты)(данные изъяты) руб. уплачиваются ООО «КапиталИнвестСтрой» за ЗАО «Стальконструкция» в течение 2-х банковских дней с момента получения счета и обосновывающих документов для перечисления денежных средств; оставшуюся сумму ЗАО «Стальконструкция» уплачивает пропорционально отгруженным партиям за вычетом аванса за каждую партию в течение 15 рабочих дней с момента поставки; авансирует из стоимости готовой продукции стоимость доставки металлоконструкций, исходя из расчета (данные изъяты). за одну доставку, а всего 4 (данные изъяты) руб., равными долями по (данные изъяты) руб. в срок до Дата изъята , Дата изъята , Дата изъята , Дата изъята , Дата изъята , Дата изъята .
Судом установлено, что обязательства ООО «КапиталИнвестСтрой» выполнены в полном объеме, что подтверждается представленными платежными документами.
Кроме того, из материалов дела усматривается, что ООО «КапиталИнвестСтрой» по распорядительным письмам ЗАО «Стальконструкция» произвело оплату сверх договоров: (данные изъяты) руб. ООО СЗМК по договору Номер изъят от Дата изъята ; (данные изъяты) руб. ООО СЗМК по договору Номер изъят от Дата изъята ; (данные изъяты). ООО СМУ «Стальпром» по договору Номер изъят от Дата изъята ; (данные изъяты) руб. - получатель ЗАО «Стальмонтаж» договор Номер изъят от Дата изъята ; (данные изъяты) руб. - получатель ЗАО «Стальмонтаж» договор Номер изъят от Дата изъята ; (данные изъяты) руб. – ООО СМУ «Стальпром» договор Номер изъят от Дата изъята ; (данные изъяты) руб. - получатель ООО ПКФ «Метпром-Урал» договор Номер изъят от Дата изъята , (данные изъяты) руб. – получатель ООО СМУ «Стальпром» договор Номер изъят от Дата изъята ; (данные изъяты) руб. получатель ЗАО «Стальмонтаж» договор Номер изъят от Дата изъята ; (данные изъяты) руб. – получатель ООО СМУ «Стальпром» договор Номер изъят от Дата изъята ; (данные изъяты) руб. ЗАО «Стальмонтаж» договор Номер изъят от Дата изъята ; (данные изъяты) руб. - получатель ЗАО «Стальмонтаж» договор (данные изъяты) от Дата изъята ; (данные изъяты) руб. - получатель ЗАО «Стальмонтаж» договор Номер изъят от Дата изъята ; (данные изъяты) руб. получатель ООО СМУ «Стальпром» договор Номер изъят от Дата изъята ; (данные изъяты) рублей - получатель ЗАО «Стальмонтаж» договор Номер изъят от Дата изъята ; (данные изъяты) рублей - получатель ЗАО «Стальмонтаж» договор Номер изъят от Дата изъята ; (данные изъяты) руб. получатель ООО СЗМК договор Номер изъят от Дата изъята ; (данные изъяты) руб. - получатель ООО «СМУ «Стальпром» договор Номер изъят от Дата изъята .
Срок исполнения обязательств по поставке металлоконструкций истек Дата изъята , срок исполнения обязательств по монтажу - Дата изъята .
Доказательств исполнения ЗАО «Стальконструкция» своих обязательств по договору подряда Номер изъятсуду не представлено.
Письмом от Дата изъята ООО «КапиталИнвестСтрой» уведомило ЗАО «Стальконструкция» об отказе от исполнения договора Номер изъятпо основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 715 ГК РФ, п. 17.1. договора Номер изъят, с Дата изъята ; потребовало прекратить работы; предложило направить представителя ЗАО «Стальконструкция» с надлежащим образом оформленными полномочиями для фиксации объема и качества, фактически выполненных работ на объекте Дата изъята к 14.00 часам по адресу: <адрес изъят>; представить акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 к закрытию, а также передать иные документы, касающиеся выполнения работ на объекте; в срок до 10.00 часов Дата изъята приступить к демонтажу кранов, находящихся на объекте ООО «КапиталИнвестСтрой», демонтировать их и вывезти с объекта в срок до Дата изъята ; вернуть излишне уплаченные ООО «КапиталИнвестСтрой» денежные средства в срок до Дата изъята по реквизитам, указанным в договоре; в срок до Дата изъята передать изготовленные, но не смонтированные металлоконструкции ООО «КапиталИнвестСтрой» по товарным накладным; в срок до Дата изъята провести сверку взаимных расчетов и передать первичные бухгалтерские документы, касающиеся указанных выше договоров; передать в срок до Дата изъята исполнительную документацию в соответствии с требованием СНиП 12-01-2004 на ранее выполненные объёмы работ; предупредило, что при отсутствии представителя ЗАО «Стальконстуркция» Дата изъята в 14.00 часов на объекте ООО «КапиталИнвестСтрой» для фиксации объема и качества выполненных работ, такой осмотр будет произведен комиссией ООО «КапиталИнвестСтрой» в отсутствие ЗАО «Стальконструкция» с составлением соответствующего акта; в случае, если ЗАО «Стальконструкция» не приступит к демонтажу кранов в срок до Дата изъята до 10.00 часов, ООО «КапиталИнвестСтрой» осуществит демонтаж и транспортировку кранов по юридическому адресу ЗАО «Стальконструкция», начиная с Дата изъята с привлечением специализированной организации (л.д. 95-98 т.1).
Согласно представленным в материалы гражданского дела платежным документам, судом установлено, что всегопо дополнительному соглашению Номер изъят к договору Номер изъят и договору подряда Номер изъят ООО «КапиталИнвестСтрой» произведена оплата авансовых платежей в адрес ЗАО «Стальконструкция» и иным лицам по распорядительным письмам ЗАО «Стальконструкция» на общую сумму (данные изъяты) руб.
В адрес истца поступило металлоконструкций на общую сумму (данные изъяты) руб., что подтверждается товарными накладными и товарно-транспортными накладными (л.д. 19-200 Том 2).
Согласно представленным доказательствам, в одностороннем порядке от ЗАО «Стальконструкция» приняты работы на общую сумму (данные изъяты) руб. Данные обстоятельства сторонами не оспариваются.
Вместе с тем, суд указал, что ответчиком в материалы дела представлен акт сверки взаимных расчетов за период с января 2013 г. по декабрь 2015 г., из которого следует, что ЗАО «Стальконструкция» за период с Дата изъята по Дата изъята выполнены работы на общую сумму (данные изъяты) руб., которые ООО «КапиталИнвестСтрой» не приняты. Представленные в материалы дела акты о приемке выполненных работ за февраль 2015 г. на суммы (данные изъяты) руб., (данные изъяты) руб., (данные изъяты) руб., (данные изъяты) руб. подписаны только ЗАО «Стальконструкция» (л.д. 223, 224, 228, 229, 230 Том 3).
Также суд указал, что выполнение ЗАО «Стальконструкция» работ на общую сумму (данные изъяты) руб. подтверждается представленными в материалы гражданского дела счетами-фактурами, а также товарными накладными, справками о стоимости выполненных работ и затрат (л.д. 221, 222, 226, 227, 231-251 Том 3, л.д. 1-92 Том 4).
Из письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата изъята судом установлено, что вышеуказанные акты о приемке выполненных работ за февраль 2015 г., счета-фактуры, а также товарные накладные направлялись на подписание директору ООО «КапиталИнвестСтрой» ФИО5, однако не были подписаны истцом.
В соответствии с п. 8.1.3 договора подряда Номер изъят от Дата изъята промежуточная сдача-приемка результатов выполненных работ осуществляется ежемесячно по актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ (формы №Номер изъят и исполнительной документацией в составе, определенном заказчиком, и предусмотренном СНиП Дата изъята -87. Акты о приемке выполненных работ за отчетный месяц подрядчик предоставляет заказчику не позднее 25 числа отчетного месяца. Вместе с указанными документами, подрядчик предоставляет также счет-фактуру на выполненный объем работ и полный материальный отчет уполномоченного лица, действующего на основании доверенности, об использованных в работе материалах, переданных заказчиком.
Таким образом, суд указал, что ответчиком в адрес истца во исполнение обязательств, предусмотренных п. 8.1.3 договора подряда Номер изъят от Дата изъята , были направлены документы, подтверждающие выполнение ЗАО «Стальконструкция» работ за период с ноября 2014 г. по февраль 2015 г. на сумму (данные изъяты) руб.
Однако, как указывает суд, ООО «КапиталИнвестСтрой» указанные документы не подписаны. Истец не направил в адрес ответчика ни мотивированные отказы от подписания указанных документов, ни актов о выявленных недостатках. Доказательств обратного суду не представлено.
При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу, что работы, выполненные ЗАО «Стальконструкция» за период с ноября 2014 г. по февраль 2015 г. на сумму (данные изъяты) руб., следует считать принятыми заказчиком и, следовательно, подлежащими оплате, а задолженность ЗАО «Стальконструкция» перед ООО «КапиталИнвестСтрой» составляет (данные изъяты) руб.).
Судебная коллегия не может согласиться с данными выводами суда.
Согласно п.2 ст.715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
Согласно пункту 8 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от Дата изъята N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда "основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.
Отказывая в удовлетворении исковых требований в сумме (данные изъяты) руб., суд указал, что в адрес истца были направлены документы, подтверждающие выполнение ЗАО «Стальконструкция» работы за период с ноября 2014 г. по февраль 2015 г., которые ООО «КапиталИнвестстрой» не приняты. Акты о приемке выполненных работ подписаны только ЗАО «Стальконструкция».
Оценивая данные обстоятельства и представленные по делу доказательства, в соответствии с требованиями ст.715 ГК РФ, судебная коллегия приходит к выводу о том, что Дата изъята ООО «КапиталИнвестстрой» в одностороннем порядке отказалось от исполнения договора от Дата изъята Номер изъят, о чем уведомило ЗАО «Стальконструкция», с требованиями: прекратить работы, направить представителя для фиксации объеме и качества выполненных работ по состоянию на Дата изъята , представить акты по форме Номер изъят к закрытию, передать поставленные, но не смонтированные металлоконструкции, провести сверку взаимных расчетов, передать первичные бухгалтерские документы.
Однако данные условия ЗАО «Стальконструкция» не выполнены.
В соответствии с п. 8.1.3 договора подряда Номер изъят от Дата изъята промежуточная сдача-приемка результатов выполненных работ осуществляется ежемесячно по актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ (формы №Номер изъят и исполнительной документацией в составе, определенном заказчиком, и предусмотренном СНиП Дата изъята Номер изъят Акты о приемке выполненных работ за отчетный месяц подрядчик предоставляет заказчику не позднее 25 числа отчетного месяца. Вместе с указанными документами, подрядчик предоставляет также счет-фактуру на выполненный объем работ и полный материальный отчет уполномоченного лица, действующего на основании доверенности, об использованных в работе материалах, переданных заказчиком.
Статьей 753 ГК РФ предусмотрена возможность составления одностороннего акта. Названная статья защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку.
Вместе с тем, из материалов дела усматривается, что заказчик Дата изъята известил подрядчика о том, что он в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора от Дата изъята Номер изъят, о чем уведомило ЗАО «Стальконструкция», с требованиями: прекратить работы, направить представителя для фиксации объеме и качества выполненных работ по состоянию на Дата изъята , представить акты по форме Номер изъят к закрытию, передать поставленные, но не смонтированные металлоконструкции, провести сверку взаимных расчетов, передать первичные бухгалтерские документы.
Однако ЗАО «Стальконструкция» в установленные сроки на сдачу фактически выполненных работ не прибыло, металлоконструкции не поставило, представителя не направило.
Только Дата изъята в адрес истца были направлены документы – счета фактуры на выполнение работ на сумму (данные изъяты) руб. и на поставку металлоконструкций на сумму (данные изъяты) руб.
Однако представленные товарные накладные, счета-фактуры не могут являться доказательством поставки, т.к. в соответствии с договором от Дата изъята изготовленные металлоконструкции поставляются на строительную площадку истца, посредством прохождения входного контроля по каждой партии, передаются заказчику в течение 1 дня с подтверждением товарными накладными и счетами-фактурами, и их подписанием заказчиком.
Не представлено доказательств поставки металлоконструкций, актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ.
Как пояснил в судебном заседании представитель истца, все металлоконструкции и металлическая продукция поставлялись транспортом, одновременно с товарными накладными предоставлялись товаротранспортные накладные, приемка осуществлялась на месте строительства. На момент расторжения договора все работы, которые были выполнены, были ими приняты.
Кроме того, срок принятия работ по договору истек Дата изъята , а на принятие металлоконструкций Дата изъята , акты о приемке выполненных работ направлены ЗАО «Стальконструкция» Дата изъята , т.е. после истечения установленного для сдачи работ сроков и их фактического принятия заказчиком.
Таким образом, из материалов дела усматривается, что доказательств отказа заказчика от исполнения договорного обязательства по приемке работ и металлоконструкций и их оплаты на основании одностороннего акта сдачи результата работ, ответчиком не представлено. Фактически ни работы, ни металлоконструкции заказчику не передавались и не поставлялись. Кроме того, ответчиком не представлено доказательств того, что заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку.
Давая оценку представленным доказательствам и установленным обстоятельствам, судебная коллегия приходит к выводу, что именно подрядчиком не соблюдены условия договоров и именно подрядчик не выполнил данные условия в сроки установленные договором, в нарушение требований материального права.
При таких обстоятельствах, судебная коллегия находит обоснованным, удовлетворить исковые требования истца в части взыскания долга по договору подряда в полном размере, в сумме (данные изъяты) руб.
В соответствии со ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части (ст. 361 ГК РФ).
Судом установлено, что Дата изъята между ФИО3 и ООО «КапиталИнвестСтрой» заключен договор поручительства, которым определено, что ФИО3 обязался отвечать за исполнение ЗАО «Стальконструкция» обязательств по дополнительному соглашению Номер изъят от Дата изъята к договору подряда Номер изъят, срок поручительства - до Дата изъята с прекращением поручительства исполнением ЗАО «Стальконструкция» обязательств перед ООО «КапиталИнвестСтрой» (л.д. 26, 27 Том 1).
Аналогичный договор поручительства Дата изъята заключен между ФИО2 и ООО «КапиталИнвестСтрой». (л.д. 24, 25 Том 1)
ФИО2 обязалась отвечать перед ООО «КапиталИнвестСтрой» по всем возможным нарушениям обязательств ЗАО «Стальконструкция», возникшим из договора Номер изъят, включая штрафные санкции, ущерб, убытки.
Как установлено судом, письмом от Дата изъята Номер изъят ООО «КапиталИнвестСтрой» уведомило ЗАО «Стальконструкция» о расторжении договора Номер изъят с Дата изъята (л.д. 34, 35 Том 1).
После проведения переговоров стороны пришли к соглашению о заключении нового договора с установлением увеличенных относительно договора Номер изъят сроков выполнения ЗАО «Стальконструкция» своих обязательств. Дата изъята между ЗАО «Стальконструкция» (Подрядчик) и ООО «КапиталИнвестСтрой» (Заказчик) заключен новый договор подряда Номер изъят (л.д. 36-48 Том 1).
Договор подряда Номер изъят от Дата изъята и дополнительное соглашение Номер изъят от Дата изъята к указанному договору расторгнуты по обоюдному согласию сторон с момента заключения договора подряда Номер изъят от Дата изъята .
Отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании суммы долга по договору подряда с поручителей, суд указал, что доказательств того, что ответчики ФИО3 и ФИО2 как поручители были уведомлены о расторжении договора подряда Номер изъят от Дата изъята не представлено.
Согласно п.4 договоров поручительства от Дата изъята . поручительство прекращается, если кредитор не предъявит письменного требования об уплате к поручителю.
Такого требования о выплате денежных сумм со всеми приложенными документами поручители от истца не получали, доказательств обратного суду не представлено.
Поэтому суд указал, что в связи с расторжением договора подряда Номер изъят от Дата изъята и дополнительного соглашения Номер изъят от Дата изъята к указанному договору обязательства поручителей ФИО3 и ФИО2 по договорам поручительства от Дата изъята являются прекращенными, и отказал в удовлетворении требований ООО «КапиталИнвестСтрой» к ответчикам ФИО3 и ФИО2 о взыскании с них солидарно денежных сумм.
Согласно п. 1 статьи 367 ГПК РФ, поручительство прекращается в случае изменения основного обязательства, которое влечет увеличение суммы обязательства поручителя. При продлении срока действия основного обязательства, а также в случае повышения размера процентов существенно увеличивается сумма основного обязательства. Поручитель в этом случае несет ответственность, только если он согласен продлить договор поручительства на новых условиях. В противном случае поручительство прекращается.
Как усматривается из материалов дела, после проведения переговоров стороны пришли к соглашению о заключении нового договора с установлением увеличенных относительно договора Номер изъят сроков выполнения ЗАО «Стальконструкция» своих обязательств.
Так, Дата изъята между ЗАО «Стальконструкция» и ООО «КапиталИнвестСтрой» заключен договор подряда Номер изъят, в соответствии с условиями которого, ЗАО «Стальконструкция» обязалось выполнить работы по изготовлению и монтажу металлоконструкцийсогласно проектной документации строящегося объекта: «Торгово-развлекательного комплекса в <адрес изъят>», оси (данные изъяты), в объеме согласно рабочих чертежей КМД шифры (данные изъяты) общим весом (данные изъяты) тн. (л.д. 36-55 Том 1).
Разделом 7 договора Номер изъят установлены сроки выполнения работ, по состоянию на момент подписания договора ЗАО «Стальконструкция» приступило к выполнению работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций, срок начала монтажных работ - Дата изъята (п. 7.4 договора Номер изъят); срок окончания поставки металлоконструкций на строительную площадку - Дата изъята (п. 7.5. договора Номер изъят); срок окончания монтажных работ - Дата изъята (п. 7.6 договора Номер изъят).
Согласно договорам поручительства поручители обязались отвечать за исполнение ЗАО «Стальконструкция» обязательств по дополнительному соглашению Номер изъят от Дата изъята к договору подряда Номер изъят.
Продление срока основного обязательства не влияет на судьбу поручительства, в соответствии с условиями которого, поручитель отвечает за неисполнение основного обязательства должником не полностью, а лишь в размере указанной суммы по дополнительному соглашению Номер изъят от Дата изъята к договору подряда Номер изъят.
Дата изъята в адрес поручителей ФИО3 и ФИО2 направлялось уведомление о заключении нового договора с установлением увеличенных относительно договора Номер изъят сроков выполнения ЗАО «Стальконструкция» своих обязательств. Данный факт подтвержден представленными доказательствами.
Согласно п.6 ст.367 ГК РФ, поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается при условии, что кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.
Таким образом, после расторжения договора поручительство продолжает обеспечивать обязательства, которые сохраняются при расторжении договора, либо образуются в результате расторжения.
Кроме того, п.4 договора поручительства установлены ограничения сроков поручительства, согласно которому поручительство прекращается, если кредитор до Дата изъята или в течение одного месяца со дня прекращения исполнения должником обязательств перед кредитором по доп.соглашению Номер изъят отДата изъята и договору подряда Номер изъят от Дата изъята не предъявит письменного требования об уплате к поручителю.
С исковыми требованиями ООО «КапиталИнвестСтрой» обратилось в суд Дата изъята .
Задолженность ЗАО «Стальконструкция» перед ООО «КапиталИнвестСтрой» образовалась до прекращения действия договора подряда от Дата изъята , обязательства ЗАО «Стальконструкция» по выполнению работ и поставке металлоконструкций в установленные в договоре сроки не исполнены, обязательства поручителей продолжают обеспечивать обязательства, которые сохраняются при расторжении договора.
При таких обстоятельствах, исковые требования о взыскании с поручителей денежных средств солидарно в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» подлежат удовлетворению.
Отказывая в удовлетворении исковых требований к поручителю ФИО4, суд указал, что Дата изъята между ООО «КапиталИнвестСтрой» и ФИО4 заключен договор поручительства, по условиям которого последний поручился отвечать перед ООО «КапиталИнвестСтрой» за исполнение ЗАО «Стальконструкция» обязательств по договору Номер изъят (л.д. 56 Том 1)
Срок действия поручительства ФИО4 определен в п. 1.2. договора поручительства до Дата изъята и прекращается исполнением должником обязательств перед кредитором по договору подряда Номер изъят.
В силу п. 2.1. договора поручительства ФИО4 обязался отвечать перед ООО «КапиталИнвестСтрой» за исполнение ЗАО «Стальконструкция» всех обязательств по договору подряда Номер изъят, за все возможные нарушения обязательств и их последствия, в том числе начисления штрафных санкций, возмещение ущерба, причиненного третьим лицам, возмещения возникших у ООО «КапиталИнвестСтрой» убытков, связанных с неисполнением ЗАО «Стальконструкция» обязательств.
Согласно п. 2.2 договора Поручитель обязан в течение 10 дней с момента предъявления требования кредитора выплатить последнему сумму, приведенную в расчете кредитора. Кредитор вместе с требованием должен представить документы, подтверждающие неисполнение обязательств должником.
Согласно п. 6 ст. 367 ГК РФ, поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано.
В силу п.4 договора поручительства от Дата изъята . поручительство прекращается, если кредитор до Дата изъята г. и в течение одного месяца со дня прекращения исполнения должником обязательств перед кредитором по договору подряда Номер изъят от Дата изъята . не предъявит письменного требования об уплате к поручителю.
Такого письменного требования о выплате денежных сумм со всеми приложенными документами поручитель ФИО4 от истца не получал и доказательств обратного истцом суду не представлено.
Поэтому суд пришел к выводу о том, что поручительство ответчика ФИО4 по договору поручительства от Дата изъята . является прекращенным.
Вместе с тем, согласно п.4 договора поручительства от Дата изъята . поручительство прекращается, если кредитор до Дата изъята г. и в течение одного месяца со дня прекращения исполнения должником обязательств перед кредитором по договору подряда Номер изъят от Дата изъята . не предъявит письменного требования об уплате к поручителю.
Исковые требования к поручителю предъявлены Дата изъята , т.е. в срок, установленный договором.
При таких обстоятельствах, исковые требования о взыскании с поручителя ФИО4 денежных средств солидарно в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» подлежат удовлетворению.
Согласно п.1 ст.333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.
Пунктом 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от Дата изъята N 7 (ред. от Дата изъята ) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", разъяснено, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке.
Судебная коллегия, оценив установленные по делу фактические обстоятельства с учетом представленных по делу доказательств, пришла к выводу о явной несоразмерности размера неустойки последствиям нарушения обязательства и определила: взыскать неустойку по договору подряда Номер изъят и дополнительному соглашению Номер изъят от Дата изъята к этому договору в сумме (данные изъяты) руб., а по договору подряда Номер изъят от Дата изъята – (данные изъяты) руб.
Судебной коллегией не установлено оснований к взысканию штрафа в размере (данные изъяты) руб. и убытков в (данные изъяты) руб.
Руководствуясь п.2 ст.328, ст.329 ГПК РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Октябрьского районного суда <адрес изъят> от Дата изъята по иску общества с ограниченной ответственностью «КапиталИнвестСтрой» к закрытому акционерному обществу «Стальконструкция», ФИО2, ФИО3, ФИО4 о взыскании денежных средств отменить.
Принять по делу новое решение.
Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «КапиталИнвестСтрой» удовлетворить частично.
Взыскать с закрытого акционерного общества «Стальконструкция», ФИО2, ФИО3, ФИО4 солидарно в пользу общества с ограниченной ответственностью «КапиталИнвестСтрой» денежные средства в размере (данные изъяты) коп.
Взыскать с закрытого акционерного общества «Стальконструкция», ФИО2, ФИО3 солидарно в пользу общества с ограниченной ответственностью «КапиталИнвестСтрой» неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору подряда Номер изъят и дополнительному соглашению Номер изъят от Дата изъята в размере (данные изъяты) руб.
Взыскать с закрытого акционерного общества «Стальконструкция», ФИО4 солидарно в пользу общества с ограниченной ответственностью «КапиталИнвестСтрой» пени за нарушение сроков монтажа металлоконструкций договору подряда Номер изъят от Дата изъята (данные изъяты) руб.
Во взыскании неустойки и пени в большем размере, убытков по устранению недостатков в (данные изъяты) руб., штрафа (данные изъяты) руб. – отказать.
Председательствующий: А.В.Быкова
Судьи: О.Н.Иванова
Л.В.Горбачук
