ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65
http://13aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Санкт-Петербург
09 октября 2019 года | Дело № А56-121304/2018 |
Резолютивная часть постановления объявлена октября 2019 года
Постановление изготовлено в полном объеме октября 2019 года
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе:
председательствующего Масенковой И.В.
судей Пряхиной Ю.В., Семиглазова В.А.
при ведении протокола судебного заседания: Панковой Н.А.,
при участии:
согласно протоколу судебного заседания,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер АП-14145/2019 ) ООО «Строительно - Монтажное Управление - 98» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.04.2019 по делу № А56-121304/2018 (судья Косенко Т.А.), принятое
по иску ООО «Строительно - Монтажное Управление - 98»
к ООО «Леонардо»
о взыскании,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно - Монтажное Управление - 98» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к обществу с ограниченной ответственностью «Леонардо» о взыскании 4 000 000 руб. неустойки по договору подряда от 24.02.2016 № 4/04-02.
ООО «Леонардо» заявило встречный иск о взыскании с ООО «СМУ-98» 629 904,55 руб. задолженности и 1 915 530,83 руб. неустойки по договору.
Решением от 04.04.2019 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в удовлетворении первоначального иска ООО «Строительно - Монтажное Управление - 98» отказал, по встречному иску взыскал с ООО «Строительно - Монтажное Управление - 98» в пользу ООО «Леонардо» 629 904,55 руб. задолженности, 1 915 530,83 руб. неустойки
Решение от 04.04.2019 обжаловано ООО «Строительно - Монтажное Управление - 98» в апелляционном порядке.
В судебном заседании сторонами поддержано ходатайство об утверждении мирового соглашения.
В силу части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов.
Исследовав материалы дела, обсудив условия мирового соглашения и проверив их соответствие закону, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что данное мировое соглашение заключено в интересах обеих сторон, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, что могло бы согласно части 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации явиться основанием для отказа в его утверждении.
При таких обстоятельствах мировое соглашение, заключенное сторонами по делу, подлежит утверждению.
В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу подлежит прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 49, 140-141, 150, 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
постановил:
Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.04.2019 по делу № А56-121304/2018 отменить.
Утвердить мировое соглашение от 29.08.2019, заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-98» и Общество с ограниченной ответственностью «Леонардо» в редакции, изложенной в мировом соглашении, на следующих условиях:
«Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-98» (далее -Истец), лице Генерального директора Тихомирова Г.е., действующего на основании Устава с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Леонардо» (далее - Ответчик), в лице Генерального директора Брандукова Дмитрия Ильича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем.
В связи с достижением между Сторонами примирения, Стороны достигли соглашения окончить дело № А56-121304/2018 по иску ООО «СМУ-98» к ООО «Леонардо» на следующих условиях:
1. Истец признаёт перед Ответчиком задолженность по Договору подряда № 4-04-02 от 24 февраля 2016 года в размере 629 904 руб. 55 коп., а также обязуется выплатить Ответчику неустойку в размере 820 095 руб. 45 коп., и компенсировать судебные расходы в размере 50 000 руб., а всего выплатить 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп. согласно следующему графику:
1.1.100 000 (сто тысяч) руб. не позднее 30.08.2019, в случае нарушения условия о внесении настоящего платежа Истец не ходатайствует об отложении рассмотрения апелляционной жалобы Ответчика в суде апелляционной инстанции;
1.2.500 000 (пятьсот тысяч) руб. не позднее 30.09.2019, а в случае если 13- м арбитражным судом рассмотрение дела будет отложено на более короткий срок, то указанная сумма подлежит уплате в срок не позднее чем за 2 рабочих дня до даты судебного заседания суда апелляционной инстанции по делу А56-121304/2018. В случае неосуществления указанных платежей на сумму 100 000 рублей и на сумму 500 000 рублей до даты судебного заседания суда апелляционной инстанции, настоящее мировое соглашение утрачивает свою силу и Истец не ходатайствует об его утверждении в суде.
1.3.150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. не позднее 31.10.2019.
1.4.150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. не позднее 30.11.2019.
1:5. 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. не позднее 31.12.2019.
1.6.150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. не позднее 31.01.2020.
1.7.150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. не позднее 28.02.2020.
1.8.150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. не позднее 31.03.2020.
В случае, если день платежа выпадает на нерабочий день, то платеж должен быть осуществлен не позднее последнего рабочего дня месяца платежа. В случае нарушения оплаты любого из платежей на срок более 2 рабочих дней Истец имеет право отказаться от исполнения настоящего мирового соглашения и потребовать выдачи исполнительного листа на досрочное принудительное взыскание остатка непогашенного долга по настоящему соглашению.
2.Стороны договорились расторгнуть Договор подряда № 4-04-02 от 24 февраля 2016 года вместе со всеми дополнительными соглашениями к нему с даты утверждения настоящего мирового соглашения судом. Стороны по исполнении настоящего мирового соглашения не имеют никаких претензий, включая штрафы и пени, из вышеуказанного Договора. В случае нарушения Ответчиком графика платежей по настоящему соглашению более чем на 10 рабочих дней Истец имеет право предъявить ко взысканию сумму неустойки по договору, не рассчитанную и не взысканную по делу А56-121304/2018.
3.Истец обязуется своевременно, не позднее первого числа предшествующего платёжному календарному месяцу, выставлять Ответчику счета на оплату согласно пунктам 1.1. - 1.8, настоящего мирового соглашения».
Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Тринадцатым арбитражным апелляционным судом и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны.
Производство по делу прекратить.
Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-98» из федерального бюджета 21 500 рублей уплаченной государственной пошлины по иску.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.
Председательствующий | И.В. Масенкова | |
Судьи | Ю.В. Пряхина В.А. Семиглазов |
