Шестой арбитражный апелляционный суд
улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000,
официальный сайт: http://6aas.arbitr.ru
e-mail: info@6aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 06АП-368/2019
15 мая 2020 года | г. Хабаровск |
Резолютивная часть постановления объявлена 14 мая 2020 года.
Полный текст постановления изготовлен мая 2020 года .
Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Иноземцева И.В.
судей Волковой М.О., Усенко Ж.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шалдуга И. В.
при участии в заседании: в отсутствие представителей сторон
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»
на решение от 20.12.2018
по делу № А73-16457/2018
Арбитражного суда Хабаровского края
по иску публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (ОГРН <***>, ИНН <***>)
к акционерному обществу «Технодизайн» (ОГРН <***>, ИНН <***>)
о взыскании 14 031 742,72 руб.
УСТАНОВИЛ:
публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – ПАО «НК «Роснефть», истец) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края к акционерному обществу «Технодизайн» (далее – АО «Технодизайн», ответчик) с иском о взыскании 14 031 742, 72 руб., в том числе: неосновательное обогащение в рамках договора № ДТ12-43 от 06.03.2014 в сумме 10 831 634, 18 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 3 200 108, 54 руб.
Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 20.12.2018 в удовлетворении исковых требований отказано.
Не согласившись с судебным актом, истец обратился в Шестой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении иска.
В обоснование ссылается на неправильное применение судом норм материального и процессуального права, не соответствие выводов суда фактическим обстоятельства дела, неполное выяснение обстоятельств дела.
При рассмотрении дела в апелляционном суде определением от 25.04.2019 по ходатайству ПАО «НК «Роснефть» по делу назначалась строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручалось экспертам автономной некоммерческой организации «Хабаровская лаборатория судебной и независимой экспертизы» (ОГРН <***>, ИНН <***>, далее - АНО «ХЛСиНЭ») ФИО1 и ФИО2, производство по делу приостанавливалось.
По окончании проведения экспертизы, предоставления заключения экспертов от 11.06.2018 № 208/3, исследования в заседании заключения экспертов, опроса экспертов, предоставления сторонами возражений по проведенному исследованию и выводов эксперта в части отсутствия выполнения работ, которые фактически были выполнены на объекте, апелляционный суд по ходатайству сторон определением от 17.10.2019 назначил проведение повторной судебной строительно-технической экспертизы, которая поручена обществу с ограниченной ответственностью «Строительная экспертиза и оценка» (ОГРН <***>, ИНН <***>) эксперту ФИО3, производство по делу приостановлено.
14.01.2020 в Шестой арбитражный апелляционный суд поступило заключение эксперта от 10.01.2020 № 17-10-2019 в связи с чем, определением от 21.01.2020 производство по делу возобновлено, дело назначено к слушанию на 11.02.2020 в 10 часов 40 минут.
11.02.2020 в судебное заседание представители лиц, участвующих в деле, направили ходатайства об отложении рассмотрения дела для урегулирования спора мирным путём.
Определением Шестого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2020 судебное заседание отложено на 10.03.2020 в 15 часов 30 минут.
Определением Шестого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2020 судебное заседание отложено на 16.04.2020 в 09 часов 00 минут.
16.04.2020 на основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 08.04.2020 № 821, направленного на предотвращение угрозы распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установления с 30.03.2020 по 30.04.2020 нерабочих дней, судебное заседание откладывалось на 14.05.2020 в 10 часов 20 минут.
До начала судебного заседания от сторон поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения от 16.03.2020 в отсутствие представителей сторон.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проводилось в отсутствие сторон.
Изучив материалы дела, рассмотрев представленное мировое соглашение и ходатайства к нему, апелляционный суд приходит к следующему.
Изучив материалы дела, рассмотрев представленное мировое соглашение и ходатайства к нему, апелляционный суд приходит к следующему.
Согласно части 4 статьи 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса.
В соответствии с частью 2 статьи 138 АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону.
Мировое соглашение в соответствии со статьей 139 АПК РФ может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса по любому делу, если оно не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
В силу части 2 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.
В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.
Учитывая, что мировое соглашение, оформленное в письменном виде и подписанное АО «Технодизайн» в лице генерального директора ФИО4 и со стороны ПАО «НК «Роснефть» представителем по доверенности от 24.10.2018 № ИС-652/Д ФИО5, не противоречит закону и не нарушает права других лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции находит заявление об утверждении мирового соглашения подлежащим удовлетворению.
На основании пункта 3 части 7 статьи 141 АПК РФ, пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения истцу подлежат возврату из федерального бюджета 50 процентов уплаченной им государственной пошлины по иску и государственная пошлина по апелляционной жалобе.
Поскольку ПАО «НК «Роснефть» при подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 93 159 руб. (платежные поручения № 37763 от 22.05.2018., № 77803 от 19.09.2018), при подаче апелляционной жалобы – 3 000 руб. (платежное поручение № 4801 от 28.01.2019), то из федерального бюджета подлежит возвращению государственная пошлина по иску в размере 46 579,50 руб., государственная пошлина по апелляционной жалобе 1 500 руб.
С учетом изложенного, а также условий заключенного мирового соглашения о размере возмещении судебных расходов по госпошлине от половины уплаченной, а также полной стоимости судебной экспертизы, с АО «Технодизайн» в пользу ПАО «НК «Роснефть» подлежат взысканию судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 46 579,50 руб., по апелляционной жалобе 1 500 руб., расходы по оплате судебных экспертиз в размере 600 000 руб., оплаченных платежными поручениями № 30338 от 09.04.2019, № 80077 от 06.09.2019.
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 109 АПК РФ денежные суммы, причитающиеся экспертам, выплачиваются по исполнении ими своих обязанностей с депозитного счета арбитражного суда.
Судебный акт о перечислении денежных средств эксперту (экспертному учреждению, организации) выносится по окончании судебного заседания, в котором исследовалось заключение эксперта (абзац второй пункта 26 постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе»).
Денежные средства для оплаты первоначальной экспертизы, порученной экспертам АНО «ХЛСиНЭ» внесены ПАО «НК «Роснефть» на депозитный счет Шестого арбитражного апелляционного в размере 300 000 руб. (платежное поручение № 30338 от 09.04.2019) были выплачены экспертному учреждению определением суда от 08.11.2019.
Внесенные ПАО «НК «Роснефть» на депозитный счет Шестого арбитражного апелляционного денежные средства в размере 300 000 руб. (платежное поручение № 80077 № 06.09.2019) на оплату повторной экспертизы, порученной ООО «Строительная экспертиза и оценка», подлежат выплате экспертному учреждению.
Кроме того, в рамках настоящего дела АО «Технодизайн» внесло на депозитный счет Шестого арбитражного апелляционного суда платежным поручением № 712 от 30.09.2019 денежные средства в размере 100 000 руб., которые не использованы в связи с чем, подлежат возврату плательщику.
Руководствуясь статьями 150, 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Утвердить мировое соглашение от 16.03.2020 между акционерным обществом «Технодизайн» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть» ОГРН <***>, ИНН <***>) на следующих условиях:
1. Истец отказывается от исковых требований к Ответчику о взыскании 10 831 634 (десять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот тридцать четыре) рубля 18 копеек неосновательного обогащения по договору №ДТ 12-42 от 25.02.2014, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 200 108 (три миллиона двести тысяч сто восемь) рублей 54 копейки.
2. Стороны признают невыполненными работы, принятые актами выполненных работ формы КС-2 № 1 от 30.04.2014 и № 2 от 30.06.2014, справками о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 № 1 от 30.04.2014 и № 2 от 30.06.2014 по договору № ДТ 12-42 от 25.02.2014 на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: «Комплекс гидрокрекинга. ОЗХ комплекса гидрокрекинга. Информационные сети КиА», расположенному на территорий ООО «РН-Комсомольский НПЗ» по адресу: <...> заключенному между Истцом и Ответчиком, в согласованном сторонами объеме на сумму 10 742 728 (десять миллионов семьсот сорок две тысячи семьсот двадцать восемь) рублей (Приложение № 1 к настоящему мировому соглашению).
3. Ответчик обязуется выполнить работы по договору № ДТ 12-42 от 25.02.2014, указанные в Приложении № 1 к настоящему мировому соглашению, в соответствии с графиком по Приложению № 2 к настоящему мировому соглашению.
4. Сдача - приемка работ, указанных в п. 3 настоящего мирового соглашения, оформляется подписанием актов по формам КС-2, КС-3 и выставлением счетов-фактур.
5. В случае нарушения сроков выполнения работ, указанных в Приложении 2 к настоящему мировому соглашению, Ответчик оплачивает Истцу неустойку в размере 0,05% за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ, изложенных в пункте 2 настоящего мирового соглашения.
6. Ответчик обязуется выплатить Истцу сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
7. Ответчик обязуется оплатить Истцу половину расходов по оплате государственной пошлины, понесенных Истцом:
при подаче искового заявления по настоящему делу, в размере 46 795 (сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 50 копеек.
при подаче, апелляционной жалобы по настоящему делу, в размере 1 500 (тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Вторая половина расходов по оплате государственной пошлины понесенных Истцом:
при подаче искового заявления по настоящему делу, в размере 46 795 (сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 50 копеек.
при подаче, апелляционной жалобы по настоящему деду, в размере 1 500 (тысяча пятьсот) рублей 00 копеек на основании пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации возвращается Истцу из федерального бюджета.
8. Ответчик обязуется оплатить Истцу судебные расходы по оплате судебных экспертиз, назначенных в суде апелляционной инстанции по делу №06АП-368/2019 в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
9. Судебные расходы по оплате услуг представителей, командировочные расходы, иные судебные расходы относятся на Стороны, которые их понесли.
10. Оплата, предусмотренная пунктами 6, 7 и 8 настоящего Мирового соглашения, в сумме 998 295 (девятьсот девяносто восемь тысяч двести девяносто пять) рублей 50 копеек производится Ответчиком в соответствии с графиком платежей:
п/п | Срок оплаты | Сумма платежа | |
1 | до 10 мая 2020 г. | 43 404 руб. | |
2 | до 10 июня 2020 г. | 43 404 руб. | |
3 | до 10 июля 2020 г. | 43 404 руб. | |
4 | до 10 августа 2020 г. | 43 404 руб. | |
5 | до 10 сентября 2020 г. | 43 404 руб. | |
6 | до 10 октября 2020 г. | 43 404 руб. | |
7 | до 10 ноября 2020 г. | 43 404 руб. | |
8 | до 10 декабря 2020 г. | 43 404 руб. | |
9 | до 10 января 2021 г. | 43 404 руб. | |
10 | до 10 февраля 2021 г. | 43 404 руб. | |
11 | до 10 марта 2021 г. | 43 404 руб. | |
12 | до 10 апреля 2021 г. | 43 404 руб. | |
13 | до 10 мая 2021 г. | 43 404 руб. | |
14 | до 10 июня 2021 г. | 43 404 руб. | |
15 | до 10 июля 2021 г. | 43 404 руб. | |
16 | до 10 августа 2021 г. | 43 404 руб. | |
17 | до 10 сентября 2021 г. | 43 404 руб. | |
18 | до 10 октября 2021 г. | 43 404 руб. | |
19 | до 10 ноября 2021 г. | 43 404 руб. | |
20 | до 10 декабря 2021 г. | 43 404 руб. | |
21 | до 10 января 2022 г. | 43 404 руб. | |
22 | до 10 февраля 2022 г. | 43 404 руб. | |
23 | до 10 марта 2022 г. | 4307,50 руб. | |
11. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное Ответчиком добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца.
12. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
13. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.
14. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
15. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны.
Приложение №1 к мировому соглашению по делу А73-16457/2018 | ||||||||||||||
Перечень | ||||||||||||||
работ по объекту: "Комплекс гидрокрекинга. ОЗХ комплекса гидрокрекинга. Информационные сети КиА" | ||||||||||||||
№ п. | Сдано по актам | По экспертизе | Разница | |||||||||||
Наименование работ | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. | |||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||
АПРЕЛЬ 2014 г. | ||||||||||||||
Смета №50478 | 1 551 909 | 173 718 | 1 377 314 | |||||||||||
1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов: до 0,1 т | 12 | 1308,71 | 433 477 | 1,5 | 1308,71 | 54 185 | 10,5 | 1308,71 | 394 892 | ||||
ОЗП | 163 927 | 20 492 | 145 639 | |||||||||||
ЭМ | 24 820 | 3 105 | 21 715 | |||||||||||
НР | 133 041 | 16 628 | 126 473 | |||||||||||
СП | 111 689 | 13 960 | 101 065 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 539 071 | 60 342 | 491 087 | |||||||||||
Канаты пеньковые пропитанные | 0,0012 | 87 510,00 | 105 | 0,0002 | 87 510,00 | 18 | 0,001 | 87 510,00 | 88 | |||||
Кислород технический: газообразный | 23,4 | 45,34 | 1 061 | 2,925 | 45,34 | 133 | 20,475 | 45,34 | 928 | |||||
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | 0,0004 | 22 140,00 | 9 | 0 | 22 140,00 | - | 0,0004 | 22 140,00 | 9 | |||||
Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | 0,0233 | 30 625,09 | 714 | 0,0029 | 30 625,09 | 89 | 0,0204 | 30 625,09 | 625 | |||||
Электроды диаметром: 4 мм Э46 | 0,168 | 43 340,00 | 7 281 | 0,021 | 43 340,00 | 910 | 0,147 | 43 340,00 | 6 371 | |||||
Болты с гайками и шайбами строительные | 0,06 | 42 710,00 | 2 563 | 0,0075 | 42 710,00 | 320 | 0,0525 | 42 710,00 | 2 242 | |||||
Гвозди строительные | 0,0001 | 61 204,41 | 6 | 0 | 61 204,41 | - | 0,0001 | 61 204,41 | 6 | |||||
Пропан-бутан, смесь техническая | 7,08 | 39,14 | 277 | 0,885 | 39,14 | 35 | 6,195 | 39,14 | 242 | |||||
Растворитель марки: Р-4 | 0,0072 | 77 440,00 | 558 | 0,0009 | 77 440,00 | 70 | 0,0063 | 77 440,00 | 488 | |||||
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | 0,0124 | 5 154,67 | 64 | 0,0015 | 5 154,67 | 8 | 0,0109 | 5 154,67 | 56 | |||||
Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | 0,0037 | 60 350,00 | 223 | 0,0005 | 60 350,00 | 30 | 0,0032 | 60 350,00 | 193 | |||||
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 0,2244 | 390,56 | 88 | 0,0281 | 390,56 | 11 | 0,1963 | 390,56 | 77 | |||||
Итого: | 12 948 | 1 623 | 11 325 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 16 102 | 1 807 | 14 084 | |||||||||||
2 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | 12 | 66 791,15 | 801 494 | 1,5 | 66 791,15 | 100 187 | 10,5 | 66 791,15 | 701 307 | ||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 996 736 | 111 569 | 872 144 | |||||||||||
Смета №50026 | 866 936 | - | 866 936 | |||||||||||
3 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2 | 9,36 | 1330,57 | 190 000 | 0 | 1330,57 | - | 9,36 | 1330,57 | 190 000 | ||||
ОЗП | 65 238 | - | 65 238 | |||||||||||
ЭМ | 29 947 | - | 29 947 | |||||||||||
НР | 58 827 | - | 58 827 | |||||||||||
СП | 35 988 | - | 35 988 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 236 284 | - | 236 284 | |||||||||||
Патроны для пристрелки | 117 | 15,24 | 1 783 | 0,00 | 15,24 | - | 117 | 15,24 | 1 783 | |||||
Электроды диаметром: 4 мм Э42А | 64,02 | 43,42 | 2 780 | 0,00 | 43,42 | - | 64,02 | 43,42 | 2 780 | |||||
Болты с гайками и шайбами строительные | 7,488 | 42,71 | 320 | 0,00 | 42,71 | - | 7,488 | 42,71 | 320 | |||||
Дюбели для пристрелки стальные | 117 | 10,00 | 1 170 | 0,00 | 10,00 | - | 117 | 10,00 | 1 170 | |||||
Дюбели распорные полипропиленовые | 3,744 | 76,08 | 285 | 0,00 | 76,08 | - | 3,744 | 76,08 | 285 | |||||
Скоба У1078 | 103 | 13,68 | 1 409 | 0,00 | 13,68 | - | 103 | 13,68 | 1 409 | |||||
Итого: | 7 747 | 0,00 | - | 7 747 | ||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 9 634 | 0,00 | - | 9 634 | ||||||||||
4 | СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ СП100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 450 | 1 055,55 | 474 998 | 0 | 1 055,55 | - | 450 | 1 055,55 | 474 998 | ||||
5 | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ СУ100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 36 | 677,08 | 24 375 | 0 | 677,08 | - | 36 | 677,08 | 24 375 | ||||
Итого: | 499 372 | - | 499 372 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 621 018 | - | 621 018 | |||||||||||
Смета № 50042 | 693 403 | 174 636 | 517 886 | |||||||||||
6 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2 | 7,52 | 1330,57 | 152 625 | 2,48 | 1330,57 | 50 341 | 5,04 | 1330,57 | 97 206 | ||||
ОЗП | 52 403 | 17 287 | 30 038 | |||||||||||
ЭМ | 24 055 | 7 935 | 16 120 | |||||||||||
НР | 47 257 | 15 585 | 31 672 | |||||||||||
СП | 28 910 | 9 534 | 19 376 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 189 805 | 62 289 | 120 885 | |||||||||||
Патроны для пристрелки | 94 | 15,24 | 1 433 | 15,24 | - | 94 | 15,24 | 1 433 | ||||||
Электроды диаметром: 4 мм Э42А | 51,44 | 43,42 | 2 234 | 43,42 | - | 51,44 | 43,42 | 2 234 | ||||||
Болты с гайками и шайбами строительные | 6,016 | 42,71 | 257 | 42,71 | - | 6,016 | 42,71 | 257 | ||||||
Дюбели для пристрелки стальные | 94 | 10,54 | 991 | 31 | 10,00 | 310 | 63 | 10,54 | 681 | |||||
Дюбели распорные полипропиленовые | 3,008 | 76,08 | 229 | 0,992 | 76,08 | 75 | 2,016 | 76,08 | 153 | |||||
Скоба У1078 | 82,72 | 13,68 | 1 132 | 27,28 | 11,68 | 319 | 55,44 | 13,68 | 813 | |||||
Итого: | 6 274 | 852 | 5 570 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 7 803 | 1 054 | 6 927 | |||||||||||
7 | СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ СП100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 370 | 1 055,55 | 390 554 | 124 | 677,08 | 83 958 | 246 | 1 055,55 | 306 596 | ||||
8 | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ СУ100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 12 | 677,08 | 8 125 | 4 | 1 055,55 | 4 222 | 8 | 677,08 | 7 069 | ||||
Итого: | 398 678 | 88 180 | 313 665 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 495 796 | 109 109 | 390 073 | |||||||||||
Смета № 50023 | 5 821 289 | 2 470 736 | 3 338 073 | |||||||||||
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||||||
9 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 63,6 | 827,35 | 633 654 | 0 | 827,35 | - | 63,6 | 827,35 | 803 384 | ||||
ОЗП | 149 600 | - | 279 598 | |||||||||||
ЭМ | 216 449 | - | 216 449 | |||||||||||
НР | 166 032 | - | 186 064 | |||||||||||
СП | 101 573 | - | 121 273 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 788 011 | - | 999 087 | |||||||||||
10 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 | 0,1 | 1412,1 | 1 375 | 0 | 1412,1 | - | 0,1 | 1412,1 | 1 475 | ||||
ОЗП | 345 | - | 445 | |||||||||||
ЭМ | 422 | - | 422 | |||||||||||
НР | 377 | - | 377 | |||||||||||
СП | 231 | - | 231 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 1 710 | - | 1 834 | |||||||||||
11 | КАБЕЛЬ ГЕРДА-КВнг 2*2*1,5с | 1,44 | 370 769,92 | 533 909 | 0 | 370 769,92 | - | 1,44 | 370769,92 | 533 909 | ||||
12 | КАБЕЛЬ ГЕРДА-КВнг 5*2*1,5с | 0,48 | 660 118,64 | 316 857 | 0 | 660 118,64 | - | 0,48 | 660118,64 | 316 857 | ||||
13 | КАБЕЛЬ КВВГЭнг 4*1,5с | 0,9 | 38 216,10 | 34 394 | 0 | 38 216,10 | - | 0,9 | 38216,1 | 34 394 | ||||
14 | КАБЕЛЬ КВВГЭнг 5*1,5с | 0,48 | 47 432,20 | 22 767 | 0 | 47 432,20 | - | 0,48 | 47432,2 | 22 767 | ||||
15 | КАБЕЛЬ КВВГЭнг 7*1,5с | 0,55 | 63 898,31 | 35 144 | 0 | 63 898,31 | - | 0,55 | 63898,31 | 35 144 | ||||
16 | КАБЕЛЬ КВВГЭнг 10*1,5с | 0,5 | 89 088,98 | 44 544 | 0 | 89 088,98 | - | 0,5 | 89088,98 | 44 544 | ||||
17 | КАБЕЛЬ КВВГЭнг 14*1,5с | 0,55 | 121 775,42 | 66 976 | 0 | 121 775,42 | - | 0,55 | 168347,46 | 92 591 | ||||
18 | КАБЕЛЬ КВВГЭнг 19*1,5с | 0,5 | 168 347,46 | 84 174 | 0 | 168 347,46 | - | 0,5 | 168347,46 | 84 174 | ||||
19 | КАБЕЛЬ КВВГЭнг- FRLS 10*1.5 | 0,48 | 227 330,51 | 109 119 | 0 | 227 330,51 | - | 0,48 | 227330,51 | 109 119 | ||||
20 | КАБЕЛЬ КВВГнг 7*1,5 | 0,48 | 63 898,31 | 30 671 | 0 | 63 898,31 | - | 0,48 | 63898,3 | 30 671 | ||||
21 | КАБЕЛЬ ВВГнг- LS 3*1.5 | 0,01 | 22 425,85 | 224 | 0 | 22 425,85 | - | 0,01 | 22425,85 | 224 | ||||
Итого: | 1 278 780 | - | 1 304 395 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 1 590 289 | - | 1 622 143 | |||||||||||
22 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2 | 36,92 | 1330,57 | 749 422 | 24,78 | 1034,84 | 503 003 | 12,14 | 1330,57 | 251 572 | ||||
ОЗП | 257 315 | 172 706 | 89 073 | |||||||||||
ЭМ | 118 116 | 79 281 | 38 835 | |||||||||||
НР | 232 038 | 155 740 | 76 987 | |||||||||||
СП | 141 953 | 95 276 | 46 677 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 931 980 | 622 390 | 312 854 | |||||||||||
Патроны для пристрелки | 461,5 | 15,24 | 7 033 | 309,8 | 15,24 | 4 721 | 151,7 | 15,24 | 2 312 | |||||
Электроды диаметром: 4 мм Э42А | 252,5 | 43,42 | 10 964 | 169,5 | 43,34 | 7 346 | 83 | 43,42 | 3 617 | |||||
Болты с гайками и шайбами строительные | 29,54 | 42,71 | 1 262 | 19,82 | 42,71 | 847 | 9,72 | 42,71 | 415 | |||||
Дюбели для пристрелки стальные | 461,5 | 10,54 | 4 864 | 277,5 | 10,54 | 2 925 | 184 | 10,54 | 1 939 | |||||
Скоба У1078 | 406,1 | 13,68 | 5 555 | 272,6 | 13,68 | 3 729 | 133,5 | 13,68 | 1 826 | |||||
Итого: | 53 449 | 44 524 | 10 110 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 66 469 | 55 091 | 12 573 | |||||||||||
23 | СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ СП100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 1790 | 1 055,55 | 1 889 435 | 1239 | 1 139,11 | 1 411 357 | 551 | 1 055,55 | 274 353 | ||||
24 | СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ СП100*150 ОЦИНКОВАННАЯ | 8 | 1 139,11 | 9 113 | 0 | 1 139,11 | - | 8 | 1 139,11 | 9 113 | ||||
25 | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ СУ100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 85 | 677,08 | 57 552 | 56 | 677,08 | 37 916 | 85 | 677,08 | 19 635 | ||||
26 | СЕКЦИЯ ТРОЙНИКОВАЯ СТ100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 10 | 915,47 | 9 155 | 0 | 915,47 | - | 10 | 915,47 | 9 155 | ||||
27 | СЕКЦИЯ ПЕРЕХОДНАЯ СПК 150*100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 1 | 1 013,77 | 1 014 | 0 | 1 013,77 | - | 1 | 1 013,77 | 1 014 | ||||
Итого: | 1 966 268 | 1 449 274 | 313 270 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 2 445 246 | 1 793 256 | 389 581 | |||||||||||
Смета № 50024 | 479 899 | - | 479 899 | |||||||||||
22 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2 | 5,15 | 1330,57 | 104 535 | 0 | 1330,57 | - | 5,15 | 1330,57 | 99 059 | ||||
ОЗП | 35 893 | - | 33 317 | |||||||||||
ЭМ | 16 479 | - | 16 979 | |||||||||||
НР | 32 364 | - | 29 364 | |||||||||||
СП | 19 799 | - | 19 399 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 130 000 | - | 123 189 | |||||||||||
Патроны для пристрелки | 64,38 | 15,24 | 981 | 0 | 15,24 | - | 64,38 | 15,24 | 981 | |||||
Электроды диаметром: 4 мм Э42А | 35,23 | 43,42 | 1 530 | 0 | 43,34 | - | 35,23 | 43,42 | 1 530 | |||||
Болты с гайками и шайбами строительные | 4,12 | 42,71 | 176 | 0 | 42,71 | - | 4,12 | 42,71 | 176 | |||||
Дюбели для пристрелки стальные | 64,38 | 10,54 | 679 | 0 | 10,54 | - | 64,38 | 10,54 | 679 | |||||
Дюбели распорные полипропиленовые | 2,06 | 76,08 | 157 | 0 | 76,08 | - | 2,06 | 76,08 | 157 | |||||
Скоба У1078 | 56,65 | 13,68 | 775 | 0 | 13,68 | - | 56,65 | 13,68 | 775 | |||||
Итого: | 4 297 | - | 4 297 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 5 344 | - | 5 344 | |||||||||||
23 | СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ СП100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 240 | 1 055,55 | 253 332 | 0 | 1 055,55 | - | 240 | 1 055,55 | 274 353 | ||||
25 | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ СУ100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 30 | 677,08 | 20 312 | 0 | 915,47 | - | 30 | 677,08 | 6 990 | ||||
26 | СЕКЦИЯ ТРОЙНИКОВАЯ СТ100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 5 | 915,47 | 4 577 | 0 | 677,08 | - | 5 | 915,47 | 1 197 | ||||
Итого: | 278 222 | - | 282 540 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 345 996 | - | 351 366 | |||||||||||
Смета № 50030 | 493 667 | 615 766 | - | |||||||||||
Раздел 1. | ||||||||||||||
396 967 | 497 650 | - | ||||||||||||
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||||||
32 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2 | 5,35 | 1330,57 | 108 625 | 6,38 | 1330,57 | 129 505 | |||||||
ОЗП | 37 298 | 44 462 | ||||||||||||
ЭМ | 17 120 | 20 413 | ||||||||||||
ЗПМ | 2 269 | 2 713 | ||||||||||||
НР | 33 632 | 40 099 | ||||||||||||
СП | 20 575 | 24 531 | ||||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 135 086 | 160 243 | ||||||||||||
Патроны для пристрелки | 66,88 | 15,24 | 1 019 | 79,75 | 15,24 | 1 215 | ||||||||
Электроды диаметром: 4 мм Э42А | 36,59 | 43,42 | 1 589 | 43,64 | 43,34 | 1 891 | ||||||||
Болты с гайками и шайбами строительные | 4,28 | 42,71 | 183 | 5,104 | 42,71 | 218 | ||||||||
Дюбели для пристрелки стальные | 66,88 | 10,54 | 705 | 79,75 | 10,54 | 841 | ||||||||
Дюбели распорные полипропиленовые | 2,14 | 76,08 | 163 | 2,552 | 76,08 | 194 | ||||||||
Скоба У1078 | 58,85 | 13,68 | 805 | 70,18 | 13,68 | 960 | ||||||||
Итого: | 4 464 | 5 320 | ||||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 5 551 | 6 582 | ||||||||||||
33 | СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ СП100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 264 | 1 055,55 | 278 665 | 319 | 1 055,55 | 336 720 | |||||||
34 | СЕКЦИЯ ТРОЙНИКОВАЯ СТ100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 2 | 915,47 | 1 831 | 0 | 915,47 | - | |||||||
35 | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ СУ100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 5 | 677,08 | 3 385 | 38 | 677,08 | 25 729 | |||||||
Итого: | 283 882 | 362 449 | ||||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 353 034 | 448 476 | ||||||||||||
Смета № 50034 | 756 267 | 337 461 | 417 101 | |||||||||||
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||||||
36 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2 | 8,12 | 1330,57 | 164 820 | 3,58 | 1330,57 | 72 676 | 4,54 | 1330,57 | 92 139 | ||||
ОЗП | 56 595 | 24 956 | 29 893 | |||||||||||
ЭМ | 25 977 | 11 452 | 16 479 | |||||||||||
НР | 51 030 | 22 502 | 25 878 | |||||||||||
СП | 31 218 | 13 766 | 19 889 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 204 970 | 89 927 | 114 584 | |||||||||||
Патроны для пристрелки | 101,5 | 15,24 | 1 547 | 44,75 | 15,24 | 682 | 56,75 | 15,24 | 865 | |||||
Электроды диаметром: 4 мм Э42А | 55,54 | 43,42 | 2 412 | 24,49 | 43,34 | 1 061 | 31,05 | 43,42 | 1 350 | |||||
Болты с гайками и шайбами строительные | 6,496 | 42,71 | 277 | 2,864 | 42,71 | 122 | 3,632 | 42,71 | 155 | |||||
Дюбели для пристрелки стальные | 101,5 | 10,54 | 1 070 | 44,75 | 10,54 | 472 | 56,75 | 10,54 | 598 | |||||
Дюбели распорные полипропиленовые | 3,248 | 76,08 | 247 | 1,432 | 76,08 | 109 | 1,816 | 76,08 | 138 | |||||
Скоба У1078 | 89,32 | 13,68 | 1 222 | 39,38 | 13,68 | 539 | 49,94 | 13,68 | 683 | |||||
Итого: | 6 775 | 2 985 | 3 790 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 8 425 | 3 694 | 4 713 | |||||||||||
37 | СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ СП100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 405 | 1 055,55 | 427 498 | 179 | 1 055,55 | 188 943 | 226 | 1 055,55 | 238 554 | ||||
38 | СЕКЦИЯ ТРОЙНИКОВАЯ СТ100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 1 | 915,47 | 915 | 0 | 915,47 | - | 1 | 915,47 | 915 | ||||
Итого: | 436 538 | 197 068 | 239 470 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 542 878 | 243 842 | 297 804 | |||||||||||
Смета № 50040 | 523 588 | - | 523 588 | |||||||||||
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||||||
40 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2 | 5,65 | 1330,57 | 114 691 | 0,00 | 1330,57 | - | 5,65 | 1330,57 | 114 691 | ||||
ОЗП | 39 382 | - | 39 382 | |||||||||||
ЭМ | 18 079 | - | 18 079 | |||||||||||
НР | 35 508 | - | 35 508 | |||||||||||
СП | 21 722 | - | 21 722 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 142 630 | - | 142 629 | |||||||||||
Патроны для пристрелки | 70,63 | 15,24 | 1 076 | 0,00 | 15,24 | - | 70,63 | 15,24 | 1 076 | |||||
Электроды диаметром: 4 мм Э42А | 38,65 | 43,42 | 1 678 | 0,00 | 43,34 | - | 38,65 | 43,42 | 1 678 | |||||
Болты с гайками и шайбами строительные | 4,52 | 42,71 | 193 | 0,00 | 42,71 | - | 4,52 | 42,71 | 193 | |||||
Дюбели для пристрелки стальные | 70,63 | 10,54 | 744 | 0,00 | 10,54 | - | 70,63 | 10,54 | 744 | |||||
Дюбели распорные полипропиленовые | 2,26 | 76,08 | 172 | 0,00 | 76,08 | - | 2,26 | 76,08 | 172 | |||||
Скоба У1078 | 62,15 | 13,68 | 850 | 0,00 | 13,68 | - | 62,15 | 13,68 | 850 | |||||
Итого: | 4 714 | 0,00 | - | 4 714 | ||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 5 863 | 0,00 | - | 5 863 | ||||||||||
41 | СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ СП100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 275 | 1055,55 | 290 276 | 0,00 | 153,27 | - | 275 | 1055,55 | 290 276 | ||||
42 | СЕКЦИЯ ТРОЙНИКОВАЯ СТ100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 5 | 915,47 | 4 577 | 0,00 | 119,69 | - | 5 | 915,47 | 4 577 | ||||
43 | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ СУ100*100 ОЦИНКОВАННАЯ | 10 | 677,08 | 6 771 | 0,00 | 82,23 | - | 10 | 677,08 | 6 771 | ||||
Итого: | 301 624 | 0,00 | - | 301 624 | ||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 375 099 | 0,00 | - | 375 099 | ||||||||||
ИЮНЬ 2014 г. | ||||||||||||||
Смета №50478 | 4 684 067 | 1 330 754 | 3 221 382 | |||||||||||
1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов: до 0,1 т | 32,475 | 1308,71 | 1 173 147 | 10,3 | 1308,71 | 372 105 | 22,175 | 1308,71 | 818 740 | ||||
ОЗП | 443 646 | 140 722 | 313 646 | |||||||||||
ЭМ | 67 183 | 21 304 | 57 183 | |||||||||||
НР | 360 052 | 114 204 | 250 052 | |||||||||||
СП | 302 266 | 95 875 | 197 859 | |||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 1 458 923 | 414 381 | 1 018 183 | |||||||||||
2 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | 0,252 | 78 813,56 | 19 861 | 0 | 78 813,56 | - | 0,252 | 78 813,56 | 19 861 | ||||
3 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | 0,13 | 78 813,56 | 10 246 | 0 | 78 813,56 | - | 0,13 | 78 813,56 | 10 246 | ||||
4 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | 32,093 | 78 813,56 | 2 529 364 | 10,3 | 78 813,56 | 811 780 | 21,793 | 78 813,56 | 1 717 584 | ||||
Итого: | 2 559 470 | 0,00 | 811 780 | 1 747 691 | ||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 3 182 952 | 0,00 | 1 004 454 | 2 173 424 | ||||||||||
Канаты пеньковые пропитанные | 0,0032 | 87 510,00 | 280 | 0,001 | 87 505,04 | 88 | 0,0022 | 87 510,00 | 193 | |||||
Кислород технический: газообразный | 63,33 | 45,34 | 2 871 | 20,09 | 45,34 | 911 | 43,24 | 45,34 | 1 961 | |||||
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | 0,001 | 22 140,00 | 22 | 0,0003 | 22 140,00 | - | 0,0007 | 22 140,00 | 22 | |||||
Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | 0,063 | 30 625,09 | 1 929 | 0,02 | 30 625,09 | 613 | 0,043 | 30 625,09 | 1 317 | |||||
Электроды диаметром: 4 мм Э46 | 0,4547 | 43 340,00 | 19 707 | 0,1442 | 43 340,00 | 6 250 | 0,3105 | 43 340,00 | 13 457 | |||||
Болты с гайками и шайбами строительные | 0,1624 | 42 710,00 | 6 936 | 0,0515 | 42 710,00 | 2 200 | 0,1109 | 42 710,00 | 4 737 | |||||
Гвозди строительные | 0,0003 | 61 204,41 | 18 | 0,0001 | 61 204,41 | - | 0,0002 | 61 204,41 | 18 | |||||
Пропан-бутан, смесь техническая | 19,16 | 39,14 | 750 | 6,077 | 39,14 | 238 | 13,083 | 39,14 | 512 | |||||
Растворитель марки: Р-4 | 0,0195 | 77 440,00 | 1 510 | 0,0062 | 77 440,00 | 480 | 0,0133 | 77 440,00 | 1 030 | |||||
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | 0,0334 | 5 154,67 | 172 | 0,0106 | 5 154,67 | 55 | 0,0228 | 5 154,67 | 118 | |||||
Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | 0,0101 | 60 350,00 | 610 | 0,0032 | 60 350,00 | 193 | 0,0069 | 60 350,00 | 416 | |||||
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 0,6073 | 390,56 | 237 | 0,1926 | 390,56 | 75 | 0,4147 | 390,56 | 162 | |||||
Итого: | 35 043 | 0,00 | 11 101 | 23 942 | ||||||||||
Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051% | 43 579 | 0,00 | 13 736 | 29 774 | ||||||||||
ИТОГО | 15 871 025,96 | 5 103 071 | 10 742 179,35 | |||||||||||
Страхование выполненных работ 0,5051% | 25 775,61 | |||||||||||||
Разница (остаток к выполнению) | 10 767 954,96 | |||||||||||||
Приложение №2 к мировому соглашению по делу № А73-16457/2018 | |||||||||||||||||||||
График | |||||||||||||||||||||
выполнения работ по объекту: "Комплекс гидрокрекинга. ОЗХ комплекса гидрокрекинга. Информационные сети КиА" | |||||||||||||||||||||
Объект | Смета | Марка РД | Сумма, руб. | 2 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | 3 кв. 2021 | 4 кв. 2021 | 1 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 3 кв. 2022 | 4 кв. 2022 | |||||||
КиА | Смета №50026 | АК | 866 936 | 433 468 | 433 468 | ||||||||||||||||
Смета № 50024 | АК | 479 899 | 479 899 | ||||||||||||||||||
Смета №50042 | АК | 517 886 | 517 886 | ||||||||||||||||||
Смета №50034 | АК | 417 101 | 417 101 | ||||||||||||||||||
Смета №50478 | КМ | 4 598 696 | 1 149 674 | 1 149 674 | 1 149 674 | 1 149 674 | |||||||||||||||
Смета №50023 | АК | 3 338 073,35 | 333 807,34 | 166 903,67 | 166 903,67 | 166 903,67 | 333 807,34 | 667 614,67 | 834 518,34 | 166 903,67 | 500 711,00 | ||||||||||
Смета №50040 | АК | 523 588 | 523 588 | ||||||||||||||||||
Страхование | 25 775,61 | 25 775,61 | |||||||||||||||||||
Итого: | 10 767 954,96 | 333 807,34 | 166 903,67 | 166 903,67 | 166 903,67 | 813 706,34 | 667 614,67 | 834 518,34 | 1 750 045,67 | 2 083 853,00 | 2 090 363,00 | 1 693 335,61 | |||||||||
Решение от 20.12.2018 по делу № А73-16457/2018 Арбитражного суда Хабаровского края отменить, производство по делу прекратить.
Возвратить публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину по иску 46 579,50 руб., уплаченную платежными поручениями № 37763 от 22.05.2018., № 77803 от 19.09.2018, государственную пошлину по апелляционной жалобе 1 500 руб., уплаченную платежным поручением № 4801 от 28.01.2019.
Взыскать с акционерного общества «Технодизайн» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (ОГРН <***>, ИНН <***>) судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску 46 579,50 руб., по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе 1 500 руб., по оплате судебных экспертиз 600 000 руб.
Возвратить акционерному обществу «Технодизайн» (ОГРН <***>, ИНН <***>) с депозитного счета Шестого арбитражного апелляционного суда денежные средства в размере 100 000 руб., перечисленные платежным поручением № 712 от 30.09.2019.
Перечислить с депозитного счета Шестого арбитражного апелляционного суда денежные средства 300 000 руб. за проведение повторной строительно-технической экспертизы в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная экспертиза и оценка» (ОГРН <***>, ИНН <***>).
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня его принятия, через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий | И.В. Иноземцев |
Судьи | М.О. Волкова |
Ж.А. Усенко |
