г. Владимир
" 14" ноября 2008 годаДело № А11-3610/2008-К1-2/187
Арбитражный суд Владимирской области в составе: | |||||
судьи | Шимановской С.Я. | ||||
при ведении протокола судебного заседания | судьей Шимановской С.Я., | ||||
рассмотрев в судебном заседании дело по иску | |||||
Управления контрактного строительства и инвестиций Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва | |||||
к | обществу с ограниченной ответственностью "Промжилстрой-В", г. Радужный Владимирской обл. | ||||
о | взыскании 14 056 529 руб. 76 коп. и обязании ввести в эксплуатацию объекты | ||||
и | по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Промжилстрой-В", г. Радужный Владимирской обл. | ||||
к | Управлению контрактного строительства и инвестиций Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва | ||||
о | внесении изменения в сметы строительных работ, | ||||
при участии до перерыва: от истца – Фортушин Д.Е. – по доверенности № 195/ю-3220 от 20.11.2006 (сроком на 3 года); от ответчика – Гроза Э.Л. – по доверенности от 11.08.2008 (сроком на 3 года); - Овчаренко Ю.В. – по доверенности № 15 от 12.08.2008 (сроком до 12.09.2008), | |||||
установил:
Истец, Управление контрактного строительства и инвестиций Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, обратился в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Промжилстрой-В", г. Радужный Владимирской обл., о взыскании пени в размере 14 056 529 руб. 76 коп. за просрочку окончания работ в соответствии с пунктом 19.2.1 государственного контракта № 195/С/12-07 от 10.05.2007 и об обязании ответчика ввести объекты (шифры 10/4-8-301, 10/4-8-302, 10/4-8-303, 10/4-8-304, 10/4-8-305, 10/4-8-306, 10/4-8-АД, 10/4-8-СС, 10/4-8-ВЭС, 10/4-8-НЭС, 10/4-8-ПР, 10/4-8-Б) в эксплуатацию.
В отзыве от 12.08.2008 на исковое заявление ответчик считает, что иск удовлетворению не подлежит. При этом ответчик указывает, что нарушение сроков окончания строительства вызвано просрочкой передачи ему Заказчиком строительной площадки и проектно-сметной документации на выполнение обусловленных контрактом работ.
Ответчик со ссылкой на пункт 3 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации полагает, что его нельзя считать просрочившим исполнение обязательств вследствие просрочки исполнения со стороны истца.
В судебном заседании истец представил уточненное исковое заявление.
Согласно уточненным требованиям, истец просит взыскать пеню в размере 41 965 335 руб. 83 коп., увеличив при этом период по начислению пени до 13.10.2008. Кроме этого истец изменил предмет спора в части обязания ввода объекта в эксплуатацию.
Истец в неимущественной части иска просит обязать ответчика исполнить обязательство в натуре – завершить строительство объектов (шифры 10/4-8-301, 10/4-8-302, 10/4-8-303, 10/4-8-304, 10/4-8-305, 10/4-8-306, 10/4-8-АД, 10/4-8-СС, 10/4-8-ВЭС, 10/4-8-НЭС, 10/4-8-ПР, 10/4-8-Б) согласно проектной документации в течение 3-х месяцев с момента вынесения решения суда передать результаты работ заказчику по акту для обеспечения их ввода в эксплуатацию.
Уточнение иска в части увеличения пени и изменение предмета спора в неимущественной части иска арбитражным судом принимается в силу статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
По уточненному иску ответчиком письменный отзыв по существу заявленных требований не представлен.
Вместе с тем, ответчиком не оспаривается по сути требование истца о завершении обусловленных договором работ.
Относительно неимущественной части исковых требований ответчиком заявлено ходатайство о принятии судом встречного искового заявления.
По встречному иску общество с ограниченной ответственностью "Промжилстрой-В" просит обязать Управление контрактного строительства и инвестиций Министерства обороны Российской Федерации внести изменения в сметы строительных работ по строительству объекта "Развитие базы хранения войсковой части 92918 п. Добрятино Владимирской области" в соответствии со сметной документацией, разработанной ГУП "Владимиргражданпроект". Свой иск ООО "Промжилстрой-В" основывает на положении части 3 статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Представитель Управления контрактного строительства и инвестиций Министерства обороны Российской Федерации с доводами встречного иска не согласился, указав при этом, что ресурсный метод, на котором основана сметная документация, разработанная ГУП "Владимиргражданпроект", к спорным правоотношениям сторон не применим.
Основываясь на положениях статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд принимает встречное исковое заявление к рассмотрению совместно с первоначальным иском.
В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании был объявлен перерыв с 07.11.2008 до 14.11.2008.
Ходатайством от 13.11.2008 Управление контрактного строительства и инвестиций Министерства обороны Российской Федерации просит в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечь к участию в споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, открытое акционерное общество "58 Центральный проектный институт".
Данное ходатайство судом рассмотрено и отклонено ввиду нецелесообразности его удовлетворения на данной стадии процесса.
Обществом с ограниченной ответственностью "Промжилстрой-В" по встречному иску заявлено ходатайство о назначении строительно-технической экспертизы по делу с постановкой перед экспертом следующих вопросов:
1. Соответствуют ли коэффициенты дефляторы, предусмотренные в сводном сметном расчете, составленном ОАО "58 Центральный проектный институт" фактическому уровню инфляции?
2. Соответствуют ли коэффициенты дефляторы, предусмотренные в сводном сметном расчете, составленном ГГПИ "Владимиргражданпроект" фактическому уровню инфляции?
3. Должен ли применяться коэффициент 1,15 к нормам оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов, утвержденный начальником Службы расквартирования и обустройства Министерства обороны РФ в локальных сметах на строительство объекта "Развитие базы хранения войсковой части 92918 п. Добрятино Владимирской области", разработанных ОАО "58 Центральный проектный институт"?
4. Должны ли применяться коэффициенты дефляторы, соответствующие фактическому уровню инфляции, в сводном сметном расчете на момент производства строительных работ?
5. Правильно ли ГГПИ "Владимиргражданпроект" выполнены корректировки первоначальной сметы, составленной ОАО "58 Центральный проектный институт" по следующим позициям:
А. Хранилище БП 10/4-8-301 арх. № 103827/1
1 .Раздел 4 Перекрытие:
а) поз. № 91
- исключить С 445-3110 Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые добавить С 444-2061-105 плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту до 1101-1550 кг/м2
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 450 км (завод ЖБК ООО "ХимПромКонструкция" г. Ярославль - объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
2.Раздел 2. Фундаменты
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г. Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
3. Раздел 5 Стены
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г.Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
Б. Хранилище БП 10/4-8-302 арх. № 103827/2
1.Раздел 4 Перекрытие:
а). поз. № 91
- исключить С445-3110 Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые добавить С 444-2061-105 плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту до 1101-1550 кг/м2
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 450 км (завод ЖБК ООО "ХимПромКонструкция" г. Ярославль - объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
2.Раздел 2. Фундаменты
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г.Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
3. Раздел 5 Стены
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г.Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
В. Хранилище БП 10/4-8-303 арх. № 103827/3
1 .Раздел 4 Перекрытие:
а) поз. №91
- исключить С445-3110 Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые добавить С 444-2061-105 плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту до 1101-1550 кг/м2
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 450 км (завод ЖБК ООО
"ХимПромКонструкция" г. Ярославль – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
2.Раздел 2. Фундаменты
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г.Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
3. Раздел 5 Стены
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г.Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
Г. Хранилище БП 10/4-8-304 арх. № 103827/4
1. Раздел 4 Перекрытие:
а). поз. №91
- исключить С445-3110 Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые добавить С444-2061-105 плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту до 1101-1550 кг/м2
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 450 км (завод ЖБК ООО
"ХимПромКонструкция" г. Ярославль – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
2.Раздел 2. Фундаменты
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г.Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
3. Раздел 5 Стены
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г. Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
Д. Хранилище БП 10/4-8-305 арх. № 103827/5
1 .Раздел 4 Перекрытие:
а) поз. № 91
- исключить С445-3110 Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые добавить С 444-2061-105 плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту до 1101-1550 кг/м2
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 450 км (завод ЖБК ООО
"ХимПромКонструкция" г. Ярославль – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
2.Раздел 2. Фундаменты
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г.Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
3. Раздел 5 Стены
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г.Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
Е. Хранилище БП 10/4-8-306 арх. № 103827/6
1 .Раздел 4 Перекрытие:
а) поз. № 91
- исключить С 445-3110 Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые добавить С 444-2061-105 плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту до 1101-1550 кг/м2
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить
перевозку автомобильным транспортом на расстояние 450 км (завод ЖБК ООО
"ХимПромКонструкция" г. Ярославль – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района
Владимирской области).
2.Раздел 2. Фундаменты
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить
перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г. Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
3.Раздел 5 Стены
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить
перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г. Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
Ж. Низковольтные сети и молниеотводы шифр 10/4-8-НЭС арх. № 103792 (приложение №7) - исключить С446-2381 Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. добавить С446-2381 -101 Стойки железобетонные центрифугированные марки СК 26.1-1.1 в количестве 14 шт.
3. Благоустройство шифр 10/4-8-Б арх. № 103904 (приложение № 8)
а) Ограждение из колючей проволоки
- поз. № 1,2,3,4 – исключить
добавить ТЕР 07-01-054-13 Установка оград из колючей проволоки в 15 нитей по железобетонным столбам.
б) - ЛСР № 41810/2 Раздел 1 поз. № 5 исключить СЦМ 310-3003-1 перевозка грунта на 3 км
добавить СЦМ 310-3011-1 перевозка грунта на 11 км
И. Автодороги и площадки шифр 10/4-8-АД арх. № 103912, 103913 (приложение № 9)
а) ЛСР № 41810/2 Раздел 1 поз. № 5 исключить СЦМ 310-3003-1 перевозка грунта на 3 км Добавить СЦМ 310-3011-1 перевозка грунта на 11 км
б)ЛСР № 41810/3 Раздел 1 поз. № 7, Раздел 2 поз. № 12 - исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г. Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь- Хрустального района Владимирской области).
в)ЛСР № 42035/2 Раздел 1 поз. № 5 исключить СЦМ 310-3003-1 перевозка грунта на 3 км
добавить СЦМ 310-3011-1 перевозка грунта на 11 км
6. Правильно ли в разделе "Прочие затраты" при составлении сводного сметного расчета на строительство объекта "Развитие базы хранения войсковой части 92918" включение затрат подрядной организации вследствие простоя рабочих и техники, так как войсковая часть 92918 является режимным объектом . В войсковой части 92918 для прохода на территорию зоны хранения существует строгий пропускной режим. Проход на территорию зоны хранения (строительную площадку), передвижение по зоне хранения и выполнение строительно-монтажных работ осуществляется только с сопровождающими лицами после тщательной проверки рабочих, строительной техники и автотранспорта. Нехватка сопровождающих лиц, выполнение требований пропускного режима приводит к ежедневным непроизводительным потерям рабочего времени рабочих, строительной техники и автотранспорта от одного до двух часов, не позволяет организовать продленный рабочий день, т.е. производительность труда снижается на 30-35%. В соответствии с Указаниями по применению ФБР на пусконаладочные работы согласно раздел 2 таблица 2 п. 18 на режимных объектах применяется коэффициент 1,15 (приложение №11).
7. Правильно ли в разделе "Прочие работы и затраты" 9 главы сводного сметного расчета на строительство объекта "Развитие базы хранения войсковой части 92918" Включение затрат подрядной организации по применению строительных машин и механизмов большей мощности, чем это предусмотрено ресурсами, заложенными в ТЕР на строительно-монтажные работы (В расценке на монтаж блоков стен подвалов краны на автомобильном ходу грузоподъемностью 10 т. и краны на гусеничном ходу грузоподъемностью 16 т, фактически применялся кран на автомобильном ходу
грузоподъемностью 25 т и кран на гусеничном ходу грузоподъемностью 25 т).
8. Правильно ли в разделе "Прочие работы и затраты" 9 главы сводного сметного расчета на строительство объекта "Развитие базы хранения войсковой части 92918" включение затрат подрядной организации на перевозку рабочих к месту производства СМР (МДС 81-35.2004).
9. Правильно ли в разделе "Прочие работы и затраты" 9 главы сводного сметного расчета на строительство объекта "Развитие базы хранения войсковой части 92918" включение затрат подрядной организации, связанных с командированием рабочих для производства СМР (МДС 81-35.2004).
Проведение экспертизы истец просит поручить Государственному учреждению "Владимирская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации".
В возражении от 13.11.2008 на ходатайство истца по встречному иску Управление контрактного строительства и инвестиций Министерства обороны Российской Федерации не возражает против проведения строительно-технической экспертизы, однако возражает против постановки вопросов под номерами 1, 2, 3, 4, так как эти вопросы не имеют отношения к существу разработанной проектно-сметной документации по объектам, касаются установленного при бюджетном финансировании порядка определения твердой цены контракта и не требуют специальных познаний. По мнению Управления контрактного строительства и инвестиций Министерства обороны Российской Федерации, поскольку вопросы составления твердой договорной цены (без учета фактической инфляции) четко регламентированы и имеют широкое применение при бюджетном финансировании, постановка их на рассмотрение экспертов противоречит требованиям пункта 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью "Промжилстрой-В" о назначении экспертизы, проанализировав доводы, высказанные сторонами, арбитражный суд считает, что ходатайство подлежит удовлетворению.
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.
Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом.
Арбитражный суд считает целесообразным проведение экспертизы поручить Государственному учреждению "Владимирская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации". с постановкой перед экспертом вопросов, представленных в ходатайстве общества с ограниченной ответственностью "Промжилстрой-В".
В соответствии с пунктом 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае назначения арбитражным судом экспертизы.
Учитывая изложенное, производство по делу приостанавливается до получения результатов экспертизы.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 144, пунктом 4 статьи 145, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Производство по делу приостановить.
2. Назначить судебную строительно-техническую экспертизу.
3. Проведение экспертизы поручить Государственному учреждению "Владимирская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" (г. Владимир, ул. Никитская, д. 9), эксперту Сараеву В.В., имеющему высшее образование по специальности "Исследование строительных объектов и территорий, функционально связанных с ними, в том числе для проведения их оценки", стаж работы 3 года.
4. Поставить на разрешение экспертизы следующие вопросы:
1. Соответствуют ли коэффициенты дефляторы, предусмотренные в сводном сметном расчете, составленном ОАО "58 Центральный проектный институт" фактическому уровню инфляции?
2. Соответствуют ли коэффициенты дефляторы, предусмотренные в сводном сметном расчете, составленном ГГПИ "Владимиргражданпроект" фактическому уровню инфляции?
3. Должен ли применяться коэффициент 1,15 к нормам оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов, утвержденный начальником Службы расквартирования и обустройства Министерства обороны РФ в локальных сметах на строительство объекта "Развитие базы хранения войсковой части 92918 п. Добрятино Владимирской области", разработанных ОАО "58 Центральный проектный институт"?
4. Должны ли применяться коэффициенты дефляторы, соответствующие фактическому уровню инфляции, в сводном сметном расчете на момент производства строительных работ?
5. Правильно ли ГГПИ "Владимиргражданпроект" выполнены корректировки первоначальной сметы, составленной ОАО "58 Центральный проектный институт" по следующим позициям:
А. Хранилище БП 10/4-8-301 арх. № 103827/1
1 .Раздел 4 Перекрытие:
а) поз. № 91
- исключить С 445-3110 Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые добавить С 444-2061-105 плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту до 1101-1550 кг/м2
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 450 км (завод ЖБК ООО "ХимПромКонструкция" г. Ярославль - объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
2.Раздел 2. Фундаменты
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г. Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
3. Раздел 5 Стены
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г.Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
Б. Хранилище БП 10/4-8-302 арх. № 103827/2
1.Раздел 4 Перекрытие:
а). поз. № 91
- исключить С445-3110 Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые добавить С 444-2061-105 плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту до 1101-1550 кг/м2
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 450 км (завод ЖБК ООО "ХимПромКонструкция" г. Ярославль - объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
2.Раздел 2. Фундаменты
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г.Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
3. Раздел 5 Стены
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г.Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
В. Хранилище БП 10/4-8-303 арх. № 103827/3
1 .Раздел 4 Перекрытие:
а) поз. №91
- исключить С445-3110 Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые добавить С 444-2061-105 плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту до 1101-1550 кг/м2
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 450 км (завод ЖБК ООО
"ХимПромКонструкция" г. Ярославль – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
2.Раздел 2. Фундаменты
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г.Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
3. Раздел 5 Стены
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г.Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
Г. Хранилище БП 10/4-8-304 арх. № 103827/4
1. Раздел 4 Перекрытие:
а). поз. №91
- исключить С445-3110 Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые добавить С444-2061-105 плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту до 1101-1550 кг/м2
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 450 км (завод ЖБК ООО
"ХимПромКонструкция" г. Ярославль – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
2.Раздел 2. Фундаменты
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г.Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
3. Раздел 5 Стены
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г. Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
Д. Хранилище БП 10/4-8-305 арх. № 103827/5
1 .Раздел 4 Перекрытие:
а) поз. № 91
- исключить С445-3110 Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые добавить С 444-2061-105 плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту до 1101-1550 кг/м2
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 450 км (завод ЖБК ООО
"ХимПромКонструкция" г. Ярославль – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
2.Раздел 2. Фундаменты
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г.Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
3. Раздел 5 Стены
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г.Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
Е. Хранилище БП 10/4-8-306 арх. № 103827/6
1 .Раздел 4 Перекрытие:
а) поз. № 91
- исключить С 445-3110 Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые добавить С 444-2061-105 плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту до 1101-1550 кг/м2
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить
перевозку автомобильным транспортом на расстояние 450 км (завод ЖБК ООО
"ХимПромКонструкция" г. Ярославль – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района
Владимирской области).
2.Раздел 2. Фундаменты
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить
перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г. Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
3.Раздел 5 Стены
- исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить
перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г. Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области).
Ж. Низковольтные сети и молниеотводы шифр 10/4-8-НЭС арх. № 103792 (приложение №7) - исключить С446-2381 Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. добавить С446-2381 -101 Стойки железобетонные центрифугированные марки СК 26.1-1.1 в количестве 14 шт.
3. Благоустройство шифр 10/4-8-Б арх. № 103904 (приложение № 8)
а) Ограждение из колючей проволоки
- поз. № 1,2,3,4 – исключить
добавить ТЕР 07-01-054-13 Установка оград из колючей проволоки в 15 нитей по железобетонным столбам.
б) - ЛСР № 41810/2 Раздел 1 поз. № 5 исключить СЦМ 310-3003-1 перевозка грунта на 3 км
добавить СЦМ 310-3011-1 перевозка грунта на 11 км
И. Автодороги и площадки шифр 10/4-8-АД арх. № 103912, 103913 (приложение № 9)
а) ЛСР № 41810/2 Раздел 1 поз. № 5 исключить СЦМ 310-3003-1 перевозка грунта на 3 км Добавить СЦМ 310-3011-1 перевозка грунта на 11 км
б)ЛСР № 41810/3 Раздел 1 поз. № 7, Раздел 2 поз. № 12 - исключить учтенную базовой стоимостью перевозку ж.б. конструкций на 30 км, добавить перевозку автомобильным транспортом на расстояние 169 км (завод ЖБК ОАО "КПП" г. Владимир – объект 10/4-8 п. Добрятино Гусь- Хрустального района Владимирской области).
в)ЛСР № 42035/2 Раздел 1 поз. № 5 исключить СЦМ 310-3003-1 перевозка грунта на 3 км
добавить СЦМ 310-3011-1 перевозка грунта на 11 км
6. Правильно ли в разделе "Прочие затраты" при составлении сводного сметного расчета на строительство объекта "Развитие базы хранения войсковой части 92918" включение затрат подрядной организации вследствие простоя рабочих и техники, так как войсковая часть 92918 является режимным объектом . В войсковой части 92918 для прохода на территорию зоны хранения существует строгий пропускной режим. Проход на территорию зоны хранения (строительную площадку), передвижение по зоне хранения и выполнение строительно-монтажных работ осуществляется только с сопровождающими лицами после тщательной проверки рабочих, строительной техники и автотранспорта. Нехватка сопровождающих лиц, выполнение требований пропускного режима приводит к ежедневным непроизводительным потерям рабочего времени рабочих, строительной техники и автотранспорта от одного до двух часов, не позволяет организовать продленный рабочий день, т.е. производительность труда снижается на 30-35%. В соответствии с Указаниями по применению ФБР на пусконаладочные работы согласно раздел 2 таблица 2 п. 18 на режимных объектах применяется коэффициент 1,15 (приложение №11).
7. Правильно ли в разделе "Прочие работы и затраты" 9 главы сводного сметного расчета на строительство объекта "Развитие базы хранения войсковой части 92918" Включение затрат подрядной организации по применению строительных машин и механизмов большей мощности, чем это предусмотрено ресурсами, заложенными в ТЕР на строительно-монтажные работы (В расценке на монтаж блоков стен подвалов краны на автомобильном ходу грузоподъемностью 10 т. и краны на гусеничном ходу грузоподъемностью 16 т, фактически применялся кран на автомобильном ходу
грузоподъемностью 25 т и кран на гусеничном ходу грузоподъемностью 25 т).
8. Правильно ли в разделе "Прочие работы и затраты" 9 главы сводного сметного расчета на строительство объекта "Развитие базы хранения войсковой части 92918" включение затрат подрядной организации на перевозку рабочих к месту производства СМР (МДС 81-35.2004)?
9. Правильно ли в разделе "Прочие работы и затраты" 9 главы сводного сметного расчета на строительство объекта "Развитие базы хранения войсковой части 92918" включение затрат подрядной организации, связанных с командированием рабочих для производства СМР (МДС 81-35.2004)?
5. Установить срок проведения экспертизы – 3 месяца.
6. Направить материалы дела для проведения экспертизы.
7. Истцу и ответчику обеспечить участие полномочных компетентных представителей при проведении судебной экспертизы.
8. Обществу с ограниченной ответственностью "Промжилстрой-В" в самостоятельном порядке в недельный срок после назначения экспертизы решить вопрос с ее оплатой.
Судья | С.Я.Шимановская |
